Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et sur l'autoroute A6 Arlon-Luxembourg à l'occasion des travaux d'aménagement des échangeurs nord et sud et d'adaptation de l'ouvrage d'art surplombant l'autoroute A6.

Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et sur l'autoroute A 6 Arlon-Luxembourg à l'occasion des travaux d'aménagement des échangeurs nord et sud et d'adaptation de l'ouvrage d'art surplombant l'autoroute A 6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: ​

Art. 1 er . Pendant les différentes phases des travaux d'aménagements des échangeurs nord et sud de l'autoroute A 6 et d'adaptation de l'ouvrage d'art surplombant l'autoroute, la circulation sur le CR 181 et l'autoroute à l'endroit des différents chantiers et pendant les phases d'exécution des travaux est réglée comme suit: - Giratoire Nord (phases 1/2/3/4 et 5) - Giratoire Sud (phases 1/2-A/2-B/3-A/3-B) Suivant l'avancement et l'état des travaux la chaussée est rétrécie sur une bande de circulation et la circulation est réglée au moyen d'une signalisation lumineuse. A l'approche ainsi qu'au passage du chantier la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. L'accès à la route provisoire, aménagée le long de la bretelle existante, est interdit aux conducteurs circulant sur le CR 181 en provenance de Bridel. • Adapatation de l'ouvrage d'art surplombant l'autoroute et aménagement des bretelles d'accès (phases 1/2/3/4). La bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute est supprimée. Alternativement la bande de circulation de l'autoroute est rétrécie et la vitesse de circulation est limitée à respectivement 80 et 60 km/heure à l'endroit des chantiers respectifs. Ces prescriptions sont valables pour les deux bandes de circulation de l'A 6 et dans les deux sens. Toutes les prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, A,16a, C,1a, C,13aa, C,14 portant respectivement les chiffres «50», «60», «70» et «80» et D,2. ​

Art. 2. Les obstables formés par l'exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. ​

Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. ​

Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels