О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 сентября 2024 г. № 2397-р МОСКВА О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Монгольской Стороной проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии (прилагается). Поручить Минэнерго России с участием МИДа России провести переговоры с Монгольской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера. Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин Проект СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии Правительство Российской Федерации и Правительство Монголии, именуемые в дальнейшем Сторонами, основываясь на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного стратегического сотрудничества, подтверждая желание укреплять дружественные связи между двумя государствами, в целях содействия социально-экономическому развитию государств Сторон и дальнейшему углублению российско-монгольских отношений в энергетической сфере, согласились о нижеследующем: Статья 1 Настоящее Соглашение определяет условия сотрудничества Сторон по разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в г. Улан-Баторе на территории Монголии (далее соответственно - базовый проект, реконструкция ТЭЦ-3), включая проведение инженерных изысканий, обследований и выполнение работ по проектированию в согласованном объеме в пределах периметра тепловой электростанции ТЭЦ-3. В рамках настоящего Соглашения под реконструкцией ТЭЦ-3 следует понимать расширение части высокого давления ТЭЦ-3 в г. Улан-Баторе на территории Монголии блоком мощностью 50 МВт (1 х 50 МВт) и строительство блоков 250 МВт (2 x 125) на месте очереди среднего давления мощностью 48 МВт (4 x 12 МВт). Статья 2 В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны назначают следующие компетентные органы: от Российской Стороны - Министерство энергетики Российской Федерации; от Монгольской Стороны - Министерство энергетики Монголии. В случае замены компетентных органов Стороны в письменном виде заблаговременно уведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам. Уполномоченными организациями Сторон по разработке базового проекта являются: от Российской Стороны - общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО - Экспорт", входящее в Группу компаний "Интер РАО", которое осуществляет функции подрядчика (далее - подрядчик) и вправе привлекать иные организации в качестве своих субподрядчиков (далее - субподрядчики) для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения; от Монгольской Стороны - государственное акционерное общество "ТЭЦ-3", которое осуществляет функции заказчика (далее - заказчик), подконтрольное Министерству энергетики Монголии. Компетентные органы Сторон осуществляют координацию сотрудничества между уполномоченными организациями Сторон в рамках настоящего Соглашения и контроль за выполнением мер, направленных на эффективное исполнение настоящего Соглашения. Статья 3 Уполномоченные организации Сторон указывают условия и параметры разработки базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в контракте между заказчиком и подрядчиком (далее - контракт на базовое проектирование). Контракт на базовое проектирование определяет конкретное содержание работ и услуг, цену, условия платежей, сроки выполнения обязательств, детальное распределение обязательств между подрядчиком и заказчиком, а также их ответственность. Стороны обеспечивают включение уполномоченными организациями Сторон в контракт на базовое проектирование в качестве применимого материального права право Монголии и Сингапурского международного арбитражного центра (Singapore International Arbitration Centre), расположенного в Республике Сингапур, в качестве места рассмотрения споров в соответствии с арбитражным регламентом SIAC 2016. Контракт на базовое проектирование заключается уполномоченной организацией Монгольской Стороны с уполномоченной организацией Российской Стороны без проведения закупок, предусмотренных законодательством Монголии. Статья 4 Контракт на базовое проектирование финансируется за счет собственных средств уполномоченной организации Монгольской Стороны или за счет инвестиций из бюджета государства Монголии. Финансирование контракта на базовое проектирование должно быть зачтено в финансирование контракта на реконструкцию ТЭЦ-3 (далее - контракт на реконструкцию ТЭЦ-3). По итогам разработки базового проекта подрядчик и заказчик определяют стоимость и возможные сроки реализации реконструкции ТЭЦ-3 для целей последующего определения условий и объема финансирования реконструкции ТЭЦ-3 и направления Монгольской Стороной Российской Стороне запроса на предоставление Монгольской Стороне российского государственного экспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг в целях осуществления реконструкции ТЭЦ-3. При условии одобрения Российской Стороной запроса на предоставление Монгольской Стороне российского государственного экспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг в целях осуществления реконструкции ТЭЦ-3 Стороны заключают отдельное межправительственное соглашение о предоставлении Монгольской Стороне российского государственного экспортного кредита для финансирования поставок, работ и услуг в целях осуществления реконструкции ТЭЦ-3 и отдельное межправительственное соглашение о реконструкции ТЭЦ-3, во исполнение которых уполномоченные организации Сторон заключают отдельный контракт на реконструкцию ТЭЦ-3. Статья 5 В целях разработки базового проекта Монгольская Сторона: способствует выдаче всех разрешительных документов, согласований, лицензий (при необходимости), необходимых для разработки базового проекта; способствует созданию всех необходимых условий для беспрепятственных въезда, выезда, нахождения и работы на территории Монголии персонала российской уполномоченной организации, ее представительства (филиала) и (или) дочерней компании, находящихся на территории Монголии, субподрядчиков и их подрядчиков в рамках осуществления деятельности, связанной с разработкой базового проекта и осуществлением реконструкции ТЭЦ-3; подтверждает использование русского, монгольского и английского языков, рассматривая русский язык в качестве превалирующего, при подготовке всех документов, связанных с разработкой базового проекта и осуществлением реконструкции ТЭЦ-3 (контракта, проектно-изыскательской документации); подтверждает разработку базового проекта в соответствии с нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, относящимися к проектированию, при этом учитывая обязательные нормы законодательства Монголии по экологии, гражданской обороне, пожарной безопасности, трудовой безопасности и гигиене, действующие на дату подписания настоящего Соглашения; подтверждает использование в базовом проекте оборудования и материалов: изготавливаемых и поставляемых из Российской Федерации - в соответствии с нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, действующими на дату подписания настоящего Соглашения; изготавливаемых и поставляемых из третьих стран - в соответствии с нормами, правилами и стандартами таких третьих стран, действующими на дату подписания настоящего Соглашения; обеспечивает сбор и предоставление уполномоченной организации Российской Стороны всех исходных данных по существующему оборудованию, инженерным сетям, геодезическим (реперным) точкам и другой информации, необходимой для разработки базового проекта. Статья 6 В целях реализации сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, уполномоченная организация Российской Стороны обеспечивает выполнение следующих мероприятий: 1) до подписания контракта на базовое проектирование: подготовка технического задания и технико-коммерческого предложения на разработку контракта на базовое проектирование на основании согласованных с заказчиком основных технических решений; 2) после подписания контракта на базовое проектирование и в соответствии с его условиями: разработка базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 на основе оборудования, предпочтительно имеющего подтверждение производства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для целей определения поставочных спецификаций и объемов работ, основанных на результатах первичных инженерных изысканий площадки строительства, выполненных уполномоченной организацией Монгольской Стороны; привлечение подрядчиком в качестве своего субподрядчика для разработки базового проекта российскую и монгольскую проектные организации; организация проведения независимой экспертизы документации базового проекта со стороны российских экспертных организаций; оказание технического содействия при прохождении заказчиком экспертиз документации базового проекта, требуемых в соответствии с законодательством Монголии, в том числе для получения разрешений на реализацию базового проекта; определение по итогам разработки базового проекта бюджета реконструкции ТЭЦ-3 в отношении рабочей документации по реконструкции ТЭЦ-3, поставок, работ, услуг, основного и вспомогательного оборудования по контракту на реконструкцию ТЭЦ-3; командирование персонала подрядчика, субподрядчиков и их подрядчиков в Монголию в рамках контракта на базовое проектирование. Статья 7 В целях реализации сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, уполномоченная организация Монгольской Стороны обеспечивает выполнение следующих мероприятий: 1) до подписания контракта на базовое проектирование - предоставление исходных данных, необходимых для разработки базового проекта реконструкции ТЭЦ-3, в согласованных с подрядчиком объемах и в согласованные с подрядчиком сроки; 2) после подписания контракта на базовое проектирование и в соответствии с его условиями: своевременное получение в соответствии с законодательством Монголии заключений экспертиз документации базового проекта, включая привлечение необходимых специализированных монгольских организаций; согласование определенного подрядчиком по итогам базового проектирования бюджета реконструкции ТЭЦ-3 в отношении поставок, работ, услуг, основного и вспомогательного оборудования по контракту на реконструкцию ТЭЦ-3; предоставление подрядчику площадки в целях проведения изысканий и обеспечение доступа на нее персонала подрядчика, субподрядчиков и их подрядчиков; своевременное получение в соответствии с законодательством Монголии разрешений или лицензий и других документов (при необходимости), требующихся для выполнения работ на площадке, в том числе связанных с изысканием и проектированием, включая привлечение необходимых специализированных организаций; содействие в проведение оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с экологическими нормами, установленными законодательством Монголии, и получение от компетентных органов Монголии экологических лицензий и разрешений; содействие в получении разрешений на временный ввоз оборудования, требуемого для реализации контракта на базовое проектирование, и обеспечение всех необходимых таможенных процедур и формальностей; содействие подрядчику в открытии его представительств (филиалов) и (или) дочерних компаний в Монголии в целях осуществления реконструкции ТЭЦ-3; содействие в обеспечении безопасности персонала подрядчика, субподрядчиков и их подрядчиков на территории ТЭЦ-3; обеспечение регулярного, надлежащего и своевременного финансирования всех выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением и контрактом на базовое проектирование работ. Статья 8 Монгольская Сторона освобождает подрядчика и его субподрядчиков от уплаты на территории Монголии таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий, подоходного налога, а также от оплаты рабочих мест для иностранных работников. Статья 9 Споры между Сторонами относительно применения и (или) толкования настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органами Сторон. Если такие споры и разногласия не могут быть урегулированы консультациями между компетентными органами Сторон, они разрешаются посредством дружественных переговоров между Сторонами. Статья 10 Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по письменному согласию Сторон и оформляется отдельными протоколами. Статья 11 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Действие настоящего Соглашения прекращается после того, как подрядчик завершил реконструкцию ТЭЦ-3 в рамках отдельного межправительственного соглашения, указанного в статье 4 настоящего Соглашения. Стороны определяют дату прекращения действия настоящего Соглашения путем обмена нотами по дипломатическим каналам. Совершено в г. " " 2024 г. в двух экземплярах, каждый на русском и монгольском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. За Правительство Российской ФедерацииЗа Правительство Монголии ___________