О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 2018 г. № 1186 МОСКВА О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; № 26, ст. 3352; № 48, ст. 6258; 2014, № 8, ст. 803; № 34, ст. 4668; 2015, № 1, ст. 278; № 35, ст. 4980; 2016, № 1, ст. 246; 2017, № 1, ст. 197; № 16, ст. 2424; № 52, ст. 8135). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1186 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" 1. В паспорте в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "88199,6" и "67848,39" заменить соответственно цифрами "84943,37" и "64592,21". 2. В разделе IV: а) в абзаце третьем цифры "88199,6" заменить цифрами "84943,37"; б) в абзаце четвертом цифры "67848,39" заменить цифрами "64592,21". 3. В приложении № 1 к указанной Программе: а) в позиции 7 цифры "2979", "3239" и "3774" заменить соответственно цифрами "2500", "2657" и "2882"; б) позицию 9 изложить в следующей редакции: "9. Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий): 1945 2003 2063 2130 2197 2264 2283 2302 2321"; в) позицию 10 дополнить субпозицией следующего содержания: "в Верховном Суде Российской Федерации - - - - - - 1 1 2"; г) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции: "в Верховном Суде Российской Федерации - - - 5 11 12 9 8 11"; д) дополнить позицией 16 следующего содержания: "16. Информатизация Верховного Суда Российской Федерации количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц) - - - - - - 3000000 4000000 5000000 количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц) - - - - - - 3500 3500 3500 количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц) - - - - - - 18000 19000 23000 количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа (единиц) - - - - - - 1500 3000 5000 количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц) - - - - - - 1500 3000 5000 объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт) - - - - - - 110 142 174". 4. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1186) ПЕРЕЧЕНЬ строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации Наименование объекта, регион строительства Срок ввода в действие Мощность (кв. метров) Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 2013 - 2020 годы - всего в том числе 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск 1. Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего 288731,3 ********* 60827,2 300* 89700 155917 68878,9 **** 2810,6 ***** - - строительство 2018 год 4604,66 288731,3 60827,2 300* 89700 155917 68878,9 **** 2810,6 ***** - - Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж 2. Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего 238245,2 88155 70400* 127420 - - - - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2014 год 400 - 400 - - - - - - строительство 2015 год 3730 237845,2 88155 70000* 127420 - - - - - 3. Строительство здания Лискинского районного суда - всего 80872,1 2740 38770 39362,1 - - - - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2013 год 2740 2740 - - - - - - - строительство 2015 год 2482,4 78132,1 - 38770 39362,1 - - - - - Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный 4. Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего 708106 ********* - 20000 6000 - 20000 400000 200000 62106 в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 26000 - 20000 6000 - - - - - строительство 2020 год 7224,2 682106 - - - - 20000 400000 200000 62106 Пермский краевой суд, г. Пермь 5. Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего 589517,3 ********* - 15000 5000 ** - 502399,7 ****** 480857,3 ***** 92714 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 15946 - 15000 5000 ** - - - - - строительство 2019 год 8253,5 573571,3 - - - - 502399,7 ****** 480857,3 ***** 92714 - Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток 6. Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего 15000 -********* - - - 5000 35000 ****** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год -********* - - - 5000 35000 ****** - - - Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград 7. Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего 14166,8 20930 ********* - 29000 8800 8800 *** - - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2016 год 20930 ********* - 29000 8800 8800 *** - - - - Иркутский областной суд, г. Иркутск 8. Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего 1582711,2 ********* - 34000 6517 - 419158,5 723014,9 ***** 393836 386612 в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 31695 - 34000 6517 - - - - - строительство 2020 год 17082,27 1551016,2 - - - - 419158,5 723014,9 ***** 393836 386612 Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово 9. Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего 1739889,8 ********* - 23359,2 14875,2 ** 720608,1 *** 1046872,3 **** 857173,5 ***** - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 23359,2 - 23359,2 2275,2 ** - - - - - строительство 2019 год 22837 1716530,6 - - 12600 720608,1 *** 1046872,3 **** 857173,5 ***** - - 10. Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего 3300 1333 ********* 3000 1670,2* 1333,2 ** 869,8 5869,8 **** ****** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год 1333 ********* 3000 1670,2* 1333,2 ** 869,8 5869,8 **** ****** - - - Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск 11. Строительство здания Курского областного суда - всего 7000 15000 - 12000 3000 500,7 *** - - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год 15000 - 12000 3000 500,7 *** - - - - 12. Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего 640 2343 - - - 2343 - - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2016 год 2343 - - - 2343 - - - - 13. Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего 960 1196,8 - - 900 296,8 - - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2016 год 1196,8 - - 900 296,8 - - - - Московский областной суд, г. Красногорск 14. Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего 8000 34700 - 14700 20000 20000 *** 9763,5 **** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год 34700 - 14700 20000 20000 *** 9763,5 **** - - - Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск 15. Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего 887188,7 ********* - 10500 6000 - 70000 ****** 409953,7 ***** 200000 260735 в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 16500 - 10500 6000 - - - - - реконструкция 2020 год 8769,1 870688,7 - - - - 70000 ****** 409953,7 ***** 200000 260735 16. Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего 226198 63350 30100 110000 22748 - - - - в том числе: приобретение 2013 год 3344,1 55000 55000 - - - - - - - проектные и изыскательские работы 2014 год 8450 8350 100 - - - - - - реконструкция 2016 год 3344,1 162748 - 30000 110000 22748 - - - - 17. Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск 2014 год 278,6 10250 - 10250 - - - - - - Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород 18. Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего 3296661,3 ********* 30000 120761,1 702961,7 1228471,2 *** 1270429 27516,7 ***** - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2014 год 150761,1 30000 120761,1 - - - - - - строительство 2018 год 33664,23 3145900,2 - - 702961,7 1228471,2 *** 1270429 27516,7 ***** - - Омский областной суд, г. Омск 19. Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего 1082294 ********* - 8411,7 2588,3 - 329400,9 ****** 300000 342171 429123 в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 11000 - 8411,7 2588,3 - - - - - строительство 2020 год 14440 1071294 - - - - 329400,9 ****** 300000 342171 429123 Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел 20. Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего 80853,2 ********* - 7000 1500 605,5 *** 10000 ****** 20000 58454 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 2399,2 - 7000 1500 605,5 *** - - - - строительство 2019 год 2110,5 78454 - - - - 10000 ****** 20000 58454 - Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза 21. Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего 865085,2 ********* - - 13369 15557,2 - 500000 250000 86159 в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 28926,2 - - 13369 15557,2 - - - - строительство 2020 год 10996,63 836159 - - - - - 500000 250000 86159 22. Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего 264902 ********* - - - 2500 6500 ****** 126203 129699 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 9000 - - - 2500 6500 ****** - - - реконструкция 2019 год 4485,2 255902 - - - - - 126203 129699 - Рязанский областной суд, г. Рязань 23. Строительство здания Рязанского областного суда - всего 633349 ********* - - 4200 2864 - 300000 250000 76285 в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 7064 - - 4200 2864 - - - - строительство 2020 год 11892,46 626285 - - - - - 300000 250000 76285 Томский областной суд, г. Томск 24. Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего 435361 ********* - - - - - 13566 117635 304160 в том числе: проектные и изыскательские работы 2018 год 13566 - - - - - 13566 - - строительство 2020 год 4500 421795 - - - - - - 117635 304160 Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула 25. Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего 1125529,2 ********* 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 ****** 14428,6 500000 598071 в том числе: проектные и изыскательские работы 2018 год 27458,2 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 ****** 14428,6 - - строительство 2020 год 14934,6 1098071 - - - - - - 500000 598071 Ульяновский областной суд, г. Ульяновск 26. Строительство здания Ульяновского областного суда - всего 655905,7 ********* 4000 4169 9780 116716 180000 **** 437026 - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 22149 4000 4169 9780 4200 - - - - строительство 2019 год 7345 633756,7 - - - 112516 180000 **** 437026 - - Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль 27. Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего 11560 27000 ********* - - 2000 12316 7000 12684 ***** - - в том числе проектные и изыскательские работы 2018 год 27000 - - 2000 12316 7000 12684 ***** - - Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 28. Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего 125245 125245 - - - - - - - в том числе строительство 2013 год 10489,9 125245 125245 - - - - - - - 29. Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего 88589,9 88589,9 - - - - - - - в том числе строительство 2013 год 11338,5 88589,9 88589,9 - - - - - - - 30. Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего 117940,8 117940,8 - - - - - - - в том числе строительство 2013 год 12404 117940,8 117940,8 - - - - - - - 31. Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего 376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 *** - - - - в том числе строительство 2016 год 3722 376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 *** - - - - 32. Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт- Петербург, - всего 1781750,4 ********* - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 **** 577493 - - в том числе: строительство 2019 год 14832,2 1781750,4 - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 **** 577493 - - Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар 33. Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего 2017 год 619601 - 238499 273641,8 ** 320584,6 *** 35522,6 **** ****** - - - в том числе строительство 2017 год 9268,5 619601 - 238499 273641,8 ** 320584,6 *** 35522,6 **** ****** - - - Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск 34. Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего 209704 144371 65333 - - - - - - в том числе реконструкция 2014 год 3631,4 209704 144371 65333 - - - - - - Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа 35. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего 2085393,7 ********* - 916268,8 345989,7 ** 159097,5 ******* - - 271893 834478 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 900 - 900 - - - - - - строительство 2020 год 31528,8 2084493,7 - 915368,8 345989,7 ** 159097,5 ******* - - 271893 834478 Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский 36. Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчат- ском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего 492319,1 ********* - 3000 3267,1 7767,1 *** 55940 **** ****** 136255 ***** 168655 177397 в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 6267,1 - 3000 3267,1 1767,1 *** - - - - строительство 2020 год 7682,1 486052 - - - 6000 55940 **** ****** 136255 ***** 168655 177397 Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала 37. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего 10080 27000 - 23000 4000 - - - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2015 год 27000 - 23000 4000 - - - - - Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград 38. Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего 249710 37280 134220 78210 - - - - - в том числе реконструкция 2015 год 3669 249710 37280 134220 78210 - - - - - Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга 39. Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего 2298 5420,5 ********* 4300 1870 933,3 ** 561 *** 550,9 **** ****** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год 5420,5 ********* 4300 1870 933,3 ** 561 *** 550,9 **** ****** - - - Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 40. Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего 140146 ********* 2869 54291 ** 216 76290 70433,7 **** 60771 - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 3085 2869 - 216 - - - - - строительство 2019 год 3102 137061 - 54291 ** - 76290 70433,7 **** 60771 - - 41. Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего 243327,4 ********* - 5906,4 988 150 - 138444 97839 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 7044,4 - 5906,4 988 150 - - - - строительство 2019 год 4471,3 236283 - - - - - 138444 97839 - Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск 42. Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего 668979,7 - 232000 303232,7 ** 233698,8 *** - - - - в том числе строительство 2016 год 6858 668979,7 - 232000 303232,7 ** 233698,8 *** - - - - 43. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего 148214 7100 79655,7 ** 29677,6 105789,7 *** 99512,7 **** ****** - - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2013 год 7100 7100 - - - - - - - реконструкция 2017 год 3665,8 141114 - 79655,7 ** 29677,6 105789,7 *** 99512,7 **** ****** - - - Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород 44. Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего 181025 ********* 18670 27840 ** 20000 87260 141927 **** ****** 16690,5 ***** - - в том числе строительство 2018 год 3243,3 181025 18670 27840 ** 20000 87260 141927 **** ****** 16690,5 ***** - - Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск 45. Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего 31823 22506 9317 - - - - - - в том числе реконструкция 2014 год 708,26 31823 22506 9317 - - - - - - Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону 46. Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего 52366 600 28836 ** 27351 24415 - - - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2013 год 600 600 - - - - - - - строительство 2016 год 1008,6 51766 - 28836 ** 27351 24415 - - - - Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск 47. Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего 1161946,7 ********* - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 **** ****** 274918,7 113714 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2018 год 1835,4 - - - - - 1835,4 - - строительство 2019 год 7780 1160111,3 - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 **** ****** 273083,3 113714 - Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск 48. Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда -всего 17800 16900 - 900 483 *** - - - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 900 - - 900 483 *** - - - - строительство 2013 год 4229,4 16900 16900 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск 49. Строительство здания Миасского городского суда - всего 183641 53210 67040 63391 - - - - - в том числе строительство 2015 год 4125 183641 53210 67040 63391 - - - - - Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала 50. Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего 30804 30804 - - - - - - - в том числе строительство 2013 год 772,2 30804 30804 - - - - - - - 51. Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего 39239 39239 - - - - - - - в том числе строительство 2013 год 815 39239 39239 - - - - - - - 52. Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент 2014 год 483,2 7500 - 7500 - - - - - - 53. Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан 2014 год 709,6 25000 - 25000 - - - - - - Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик 54. Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего 36431,3 36431,3 - - - - - - - в том числе строительство 2013 год 863 36431,3 36431,3 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас 55. Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего 131176 ********* - - - 5978 2989 **** 65616 59582 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 5978 - - - 5978 2989 **** - - - строительство 2019 год 1918 125198 - - - - - 65616 59582 - 56. Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего 58056 ********* - - - 2600 780 **** - 25000 30456 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 2600 - - - 2600 780 **** - - - строительство 2020 год 800 55456 - - - - - - 25000 30456 Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск 57. Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего 84749 ********* - - - 3970 3176 **** 47830 32949 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 3970 - - - 3970 3176 **** - - - строительство 2019 год 1057,92 80779 - - - - - 47830 32949 - Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ 58. Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего 69329 ********* - - - 3273 1650 **** 35000 32679 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 1650 - - - 3273 1650 **** - - - строительство 2019 год 1491,8 67679 - - - - - 35000 32679 - Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл 59. Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего 326144 ********* - - - 16500 - 96292 99644 113708 в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 16500 - - - 16500 - - - - строительство 2020 год 3358,77 309644 - - - - - 96292 99644 113708 60. Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва 2014 год 816,9 10000 - 10000 - - - - - - Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный 61. Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего 114205 ********* - - 3000 981 - - 50000 60224 в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 3981 - - 3000 981 - - - - строительство 2020 год 1416 110224 - - - - - - 50000 60224 62. Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего 99775 ********* - - 2000 1458 - - 50000 46317 в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 3458 - - 2000 1458 - - - - строительство 2020 год 1240 96317 - - - - - - 50000 46317 63. Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего 86750,5 ********* - - - 2500 1480,5 ****** 660,6 ***** 50000 32770 в том числе: проектные и изыскательские работы 2018 год 3980,5 - - - 2500 1480,5 ****** 660,6 ***** - - строительство 2020 год 1240 82770 - - - - - - 50000 32770 Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань 64. Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего 270870 ********* - - 9044 45500 216826 145776 ***** - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 9044 - - 9044 500 - - - - строительство 2018 год 3923,18 261826 - - - 45000 216826 145776 ***** - - 65. Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего 316877,3 ********* - - 11366,3 21963,7 285511 198117 ***** - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 11366,3 - - 11366,3 1963,7 - - - - строительство 2018 год 5301,1 305511 - - - 20000 285511 198117 ***** - - 66. Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего 78098 ********* - - - 3744 ******* - 75554 - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 3744 ******* - - - 3744 ******* - - - - строительство 2019 год 1280 75554 - - - - - 75554 - - Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар 67. Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего 2000 1908,2 ********* - - - 1273,8 3733,7 **** ****** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год 1908,2 ********* - - - 1273,8 3733,7 **** ****** - - - Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток 68. Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего 124035,1 ********* - - - 3925 1483,3 **** ****** 70000 50183 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 3852,1 - - - 3925 1483,3 **** ****** - - - реконструкция 2019 год 2040,1 120183 - - - - - 70000 50183 - 69. Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск 2013 год 4586,3 75292,4 75292,4 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь 70. Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего 110142,3 ********* - - - 1806,3 806,2 **** 52500 55836 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 1806,3 - - - 1806,3 1806,2 **** - - - реконструкция 2019 год 3300 108336 - - - - - 52500 55836 - Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск 71. Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего 62758 ********* - - - 1945 1268,1 **** 22333 38480 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 1945 - - - 1945 1268,1 **** - - - реконструкция 2019 год 1482,7 60813 - - - - - 22333 38480 - Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань 72. Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего 1800 1739,5 ********* - - - 3670 - - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2016 год 1739,5 ********* - - - 3670 - - - - 73. Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего 33115,2 ********* - - - 1450 - 278,8 15000 16483 в том числе: проектные и изыскательские работы 2018 год 1632,2 - - - 1450 - 278,8 - - строительство 2020 год 500 31483 - - - - - - 15000 16483 Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск 74. Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего 211457 ********* ** 1783 2967 - 2967 37200 ****** 136903,1 ***** 69507 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 4750 1783 2967 - 2967 - - - - строительство 2019 год 2826,51 206707 - - - - 37200 ****** 136903,1 ***** 69507 - Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир 75. Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего 67313 ********* - - - 2495 2495 **** 1996 ***** 30000 34818 в том числе: проектные и изыскательские работы 2018 год 2495 - - - 2495 2495 **** 1996 ***** - - строительство 2020 год 1782,3 64818 - - - - - - 30000 34818 Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново 76. Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего 53343,9 31500 21843,9 - - - - - - в том числе строительство 2014 год 1870 53343,9 31500 21843,9 - - - - - - 77. Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, ******** - всего 36255 ********* - - - 1556 - 17292 17407 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 1556 - - - 1556 - - - - строительство 2019 год 841,7 34699 - - - - - 17292 17407 - Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск 78. Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего 4810 13823,6 ********* - - - 15365,9 1773,6 **** ****** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год 13823,6 ********* - - - 15365,9 1773,6 **** ****** - - - Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров 79. Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего 203303,6 ********* - - - 3576,7 3576,6 **** 100000 99727 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 3576,6 - - - 3576,7 3576,6 **** - - - строительство 2019 год 4300 199727 - - - - - 100000 99727 - Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк 80. Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего 1800 3757,1 ********* - - - 1298 3234 ****** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год 3757,1 ********* - - - 1298 3234 ****** - - - 81. Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка 2016 год 11060,7 300000 - - - 300000 - - - Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан 82. Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда 2013 год 182,1 7000 7000 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва 83. Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда 2013 год 3310,5 235089 235089 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск 84. Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск 2014 год 2657,2 294400 - 294400 - - - - - - Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома 85. Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль 2015 год 461,6 4000 - - 4000 - - - - - Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск 86. Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут 2014 год 4273 200002 - 200002 - - - - - - Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург 87. Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего 104178 ********* - - - 5600 5600 **** ****** 52480 46098 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 5600 - - - 5600 5600 **** ****** - - - строительство 2019 год 2391,29 98578 - - - - - 52480 46098 - Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков 88. Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего 251077,8 ********* - - - 10355,8 10355,7 **** ****** - 100000 140722 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 10355,8 - - - 10355,8 10355,7 **** ****** - - - строительство 2020 год 3100 240722 - - - - - - 100000 140722 89. Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего 106676,9 ********* - - 912,2 1949,7 821,5 **** ****** - 50000 54105 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 2571,9 - - 912,2 1949,7 821,5 **** ****** - - - строительство 2020 год 1200 104105 - - - - - - 50000 54105 90. Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего 47175,6 ********* - - - 1400,6 - - 20000 25775 в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 1400,6 - - - 1400,6 - - - - строительство 2020 год 640 45775 - - - - - - 20000 25775 91. Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего 67578 ********* - - - 1490 - 30726 35362 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 1490 - - - 1490 - - - - строительство 2019 год 1312,65 66088 - - - - - 30726 35362 - Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара 92. Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего 372902 ********* - 13210 3850 7000 198552 254412,1 ***** - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 17060 - 13210 3850 - - - - - реконструкция 2018 год 9486,66 355842 - - - 7000 198552 254412,1 ***** - - 93. Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего 379475 ********* - - - 6618 618 **** 1400 200000 171457 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 8018 - - - 6618 618 **** 1400 - - строительство 2020 год 7282 371457 - - - - - - 200000 171457 Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов 94. Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего 102367 ********* - - - 5015 4990 **** 59810 37567 - в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 4990 - - - 5015 4990 **** - - - строительство 2019 год 1756,5 97377 - - - - - 59810 37567 - Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург 95. Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области 2013 год 1431 116000 116000 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск 96. Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего 800 -********* - - - 2612,7 2600 **** ****** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год -********* - - - 2612,7 2600 **** ****** - - - 97. Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего 210283,2 ********* - - - 5208 ***** 1380 **** - 150000 55658 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 4625,2 - - - 5208 ***** 1380 **** - - - строительство 2020 год 3780 205658 - - - - - - 150000 55658 Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск 98. Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего 1830 380 - - - 380 - - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2016 год 380 - - - 380 - - - - Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов 99. Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего 5800 -********* - - - 6950 6950 **** ****** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год -********* - - - 6950 6950 **** ****** - - - Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень 100. Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего 3900 50 ********* - - - 500 - - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2016 год 50 ********* - - - 500 - - - - Новосибирский областной суд, г. Новосибирск 101. Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего 1814177,9 ********* 385927,9 - 1500 12183 - 26568 800000 600182 в том числе: приобретение 2013 год 11200 385927,9 385927,9 - - - - - - - проектные и изыскательские работы 2018 год 28068 - - 1500 12183 - 26568 - - реконструкция 2020 год 15200 1400182 - - - - - - 800000 600182 Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва 102. Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, рабочий поселок городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего 73412,3 73412,3 - - - - - - - в том числе строительство 2013 год 1862 73412,3 73412,3 - - - - - - - 103. Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего 73888,8 ********* 6064,2 6100 6100 5000 - 5000 - 56524 в том числе: проектные и изыскательские работы 2018 год 5200,6 - - - 5000 - 5000 - - строительство 2020 год 5323 68688,2 6064,2 6100 6100 - - - - 56524 Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь 104. Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры 2013 год 1575,5 30000 30000 - - - - - - - 105. Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово 2013 год 522 4000 4000 - - - - - - - 106. Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск 2013 год 526 7200 7200 - - - - - - - 107. Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль 2013 год 627,7 14542,2 14542,2 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород 108. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего 464526,5 ********* 8220 - 157246,5 206730 *** 295652,8 **** ****** 77910 ***** - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 15736,5 8220 - 7516,5 - - - - - реконструкция 2018 год 7201 448790 - - 149730 206730 *** 295652,8 **** ****** 77910 ***** - - Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь 109. Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь 2013 год 3825,3 198126 198126 - - - - - - - Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк 110. Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе 2013 год 6658 341386,5 341386,5 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов 111. Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего 631003 ********* 310000 - - 1500 3500 ****** 5000 150000 166003 в том числе: приобретение 2013 год 5842,4 310000 310000 - - - - - - - проектные и изыскательские работы 2018 год 5000 - - - 1500 3500 ****** 5000 - - реконструкция 2020 год 5842,4 316003 - - - - - - 150000 166003 Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь 112. Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего 8000 33600 - - - - - - 17200 16400 в том числе проектные и изыскательские работы 2020 год 33600 - - - - - - 17200 16400 Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль 113. Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего 8000 33700 - - - - - - 15500 18200 в том числе проектные и изыскательские работы 2020 год 33700 - - - - - - 15500 18200 Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск 114. Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего 1456711 ********* - - 2000 8000 8000 **** ****** 10000 500000 946711 в том числе: проектные и изыскательские работы 2018 год 10000 - - 2000 8000 8000 **** ****** 10000 - - строительство 2020 год 8944 1446711 - - - - - - 500000 946711 Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 115. Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего 5901230,2 ********* 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 *** 801640,1 **** ****** 461112 - - в том числе строительство 2019 год 32516,2 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 *** 801640,1 **** ****** 461112 - - Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград 116. Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего 11000 48000 - - - - - - 20000 28000 в том числе проектные и изыскательские работы 2020 год 48000 - - - - - - 20000 28000 Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа 117. Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего 780202,9 ********* - 22000 10780 ** - - - 263228,2 494974,7 в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 22000 - 22000 10780 ** - - - - - строительство 2020 год 11200 758202,9 - - - - - - 263228,2 494974,7 Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир 118. Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего 689287,4 ********* - - - 4000 15000 ****** 198087,3 ***** 332885,1 152215 в том числе: проектные и изыскательские работы 2018 год 19000 - - - 4000 15000 ****** 12900 ***** - - строительство 2020 год 6864 670287,4 - - - - - 185187,3 332885,1 152215 Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань 119. Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 *** - - - - в том числе строительство 2016 год 14412,8 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 *** - - - - Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск 120. Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего 8000 22700 - - - - - - 9900 12800 в том числе проектные и изыскательские работы 2020 год 22700 - - - - - - 9900 12800 Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске 121. Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего 442061 ********* - - - 2000 8141,6 **** ****** 200000 213801 18260 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 10000 - - - 2000 8141,6 **** ****** - - - строительство 2020 год 3960,7 432061 - - - - - 200000 213801 18260 Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск 122. Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего 1297705,1 ********* - 24000 - - - 260622,1 584622 428461 в том числе: проектные и изыскательские работы 2014 год 24000 - 24000 - - - - - - строительство 2020 год 12489,59 1273705,1 - - - - - 260622,1 584622 428461 Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите 123. Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего 384957 ********* - - - 2000 8000 ****** 250000 100000 24957 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 10000 - - - 2000 8000 ****** - - - строительство 2020 год 4573,8 374957 - - - - - 250000 100000 24957 Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск 124. Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего 811018,3 - - - - - 10700 46060 754258,3 в том числе: проектные и изыскательские работы 2019 год 23700 - - - - - 10700 13000 - строительство 2020 год 5600 787318,3 - - - - - - 33060 754258,3 Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск 125. Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - всего 9600 40200 - - - - - - 20000 20200 в том числе проектные и изыскательские работы 2020 год 40200 - - - - - - 20000 20200 Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан 126. Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего 1900 9200 - - - - - - 3600 5600 в том числе проектные и изыскательские работы 2020 год 9200 - - - - - - 3600 5600 Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный 127. Реконструкция здания Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего 2600 11900 - - - - - - 4900 7000 в том числе проектные и изыскательские работы 2020 год 11900 - - - - - - 4900 7000 Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар 128. Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 *** - - - - в том числе строительство 2016 год 19316,7 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 *** - - - - Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома 129. Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома 2015 год 308,2 13260 - - 13260 - - - - - Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары 130. Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего 3680 2145 ********* - - 2145 793 792,9 **** ****** - - - в том числе проектные и изыскательские работы 2017 год 2145 ********* - - 2145 793 792,9 **** ****** - - - Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита 131. Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край 2014 год 776,7 44400 - 44400 - - - - - - 132. Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края 2015 год 790,2 75056 - - 75056 - - - - - Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард 133. Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего 159890 ********* - - 2198 68021,1 *** 156057,5 **** ****** 86420,4 ***** - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2016 год 2892 - - 2198 1764,1 *** - - - - строительство 2019 год 1995,6 156998 - - - 66257 156057,5 **** ****** 86420,4 ***** - - Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда 134. Строительство здания Нюксенского районного суда - всего 32819 - - 2307 30512 - - - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 2307 - - 2307 - - - - - строительство 2016 год 484,06 30512 - - - 30512 - - - - 135. Строительство здания Кадуйского районного суда - всего 31994 - - 2307 30512 - - - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2015 год 2307 - - 2307 - - - - - строительство 2016 год 484,06 29687 - - - 30512 - - - - 136. Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего 342539,3 ********* - - - 7251,3 7251,3 **** 200000 120000 15288 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 7251,3 - - - 7251,3 7251,3 **** - - - строительство 2020 год 5719,2 335288 - - - - - 200000 120000 15288 137. Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего 68090 68090 - - - - - - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2013 год 3440 3440 - - - - - - - реконструкция 2013 год 1120 64650 64650 - - - - - - - 138. Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего 67980 67980 - - - - - - - в том числе: проектные и изыскательские работы 2013 год 4760 4760 - - - - - - - строительство 2013 год 1000 63220 63220 - - - - - - - Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул 139. Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего 378421,7 ********* - 184440 5884 2176,7 77209 108712 - - в том числе: приобретение 2014 год 4943,7 184440 - 184440 - - - - - - проектные и изыскательские работы 2016 год 8060,7 - - 5884 2176,7 - - - - реконструкция 2018 год 5793,36 185921 - - - - 77209 108712 - - Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 140. Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего 1432490,7 ********* - - - 3167 37223 ****** 550796 340839,7 500465 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 40390 - - - 3167 37223 ****** - - - строительство 2020 год 14453 1392100,7 - - - - - 550796 340839,7 500465 Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь 141. Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего 383950 ********* - - - 9308 14764 ****** 196786 121110 41982 в том числе: проектные и изыскательские работы 2017 год 24072 - - - 9308 14764 ****** - - - строительство 2020 год 2177 359878 - - - - - 196786 121110 41982 Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань 142. Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа - всего 1562000 - - - - 1562000 - - - в том числе приобретение 2017 год 14260,9 1562000 - - - - 1562000 - - - Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск 143.

Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего 11023 - - - - - - 11023 - в том числе проектные и изыскательские работы 2019 год 11023 - - - - - - 11023 - Итого 53808423 ********** 5581920 5732498,6 * 5783944 ** 7060082 *** 8686640,3 **** 9942496,9 ***** 8276300 8306100 в том числе: проектные и изыскательские работы 1369049 90326,8 404282,6 * 173554,3 ** 271065,8 *** 231460,8 **** 122618,7 ***** 132100 108200 строительство, реконструкция, приобретение 52439374 5491593,2 5328216 * 5610389,7 ** 6789016,2 *** 8455179,5 **** 9819878,2 ***** 8144200 8197900 __________________ * С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей. ** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей: на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей; не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей; строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей; строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей. *** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.: на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей; на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей; на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей; на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей; на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей. **** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей; на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей; на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей; на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей; на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей; на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей; на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей; на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей; на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей; на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей; на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей; на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей. ***** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей; на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей; на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей; на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей. ****** Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них: Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей; Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей; строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей; реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей; строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей; реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей; строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей; реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей. ******* Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей. ******** В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда. ********* С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований. ********** В соответствии с параметрами федерального бюджета. 5. В приложении № 7 к указанной Программе: а) в позиции, касающейся всего по Программе: цифры "88199,6*", "12107,12", "12773,08" и "13536,31" заменить соответственно цифрами "82160,42*", "12576,54*", "10952,93" и "11075,14"; в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетные инвестиции), цифры "67848,38*", "10331,46", "10946,23" и "11729,89" заменить соответственно цифрами "61809,16*", "10806,6*", "9132,82" и "9256,26"; в субпозиции "прочие нужды" цифры "20351,16", "1775,66", "1826,85" и "1806,42" заменить соответственно цифрами "20351,26", "1769,94", "1820,11" и "1818,88"; б) в разделе I: в позиции "Всего" цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3"; в позиции, касающейся информатизации судебной системы, цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3"; в субпозиции, касающейся информатизации Верховного Суда Российской Федерации, цифры "28,43", "29,99" и "31,78" заменить соответственно цифрами "26,6", "26,6" и "37"; в) в разделе II: в позиции "Всего" цифры "70491,11*", "11004,05", "11685,05" и "12452,39" заменить соответственно цифрами "64448,98*", "11480,29*", "9873,68" и "9975,62"; в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальные вложения), цифры "63890,04*", "10035,17", "10649" и "11431,58" заменить соответственно цифрами "57850,81*", "10511,41*", "8837,63" и "8954,81"; в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "56606,35*", "9466,26", "10087,67" и "10782,87" заменить соответственно цифрами "50567,12*", "9942,5*", "8276,3" и "8306,1"; в позиции, касающейся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), цифры "3076,4" и "523,77" заменить соответственно цифрами "3076,5" и "523,68"; в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "2817,53" заменить цифрами "2817,62"; г) в разделе III в позиции "Всего" цифры "2290,1" и "264,9" заменить соответственно цифрами "2290,14" и "264,93"; д) в разделе IV: в позиции "Всего" цифры "538,54", "541,94" и "545,84" заменить соответственно цифрами "533,55", "536,55" и "556,22"; в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "94,74", "95,14" и "99,04" заменить соответственно цифрами "89,75", "89,75" и "109,42"; в субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), цифры "16,99", "17,93" и "19,01" заменить соответственно цифрами "15,89", "15,89" и "22,15"; в субпозиции, касающейся работников аппарата суда (прочие нужды), цифры "77,75", "77,21" и "80,03" заменить соответственно цифрами "73,86", "73,86" и "87,27"; е) сноску после слов "на начало 2017 года," дополнить словами "подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года,". 6. Приложение № 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. № 1186) ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 2013 - 2020 годы - всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего по Программе 82160,42 * 10000 9454,79 * 9354,28 * 11725,25 * 12999,19 * 12576,54 * 10952,93 11075,14 из них: Конституционный Суд Российской Федерации 37,07 37,07 - - - - - - - Верховный Суд Российской Федерации 773,65 34,85 64,4 67,86 111,07 116,35 116,35 116,35 146,42 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 4324,4 4324,4 - - - - - - - Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 67169,72 * 4267,01 8779,96 8208,37 * 10323,14 * 11753,2 10922 * 9238,8 9238,8 Минэкономразвития России 1,38 1,38 - - - - - - - Минюст России 5772,3 870,76 195,07 693,73 * 751,5 * 710,53 * 901,34 950,91 1027,79 ФССП России 4081,9 * 464,53 415,37 384,32 539,55 * 419,11 * 636,85 646,87 662,13 Государственные капитальные вложения - всего 61809,16 * 6544,68 6610,93 * 6955,23 * 8563,78 * 9916,58 * 10806,6 * 9132,82 9256,26 из них: Верховный Суд Российской Федерации 122,35 13,01 11,84 12,27 15,41 15,89 15,89 15,89 22,15 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 3520,6 3520,6 - - - - - - - Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 54123,82 * 2678,62 6331,4 6371,64 * 7682,08 * 9258,84 * 10221,8 * 8555,6 8585,4 Минюст России 1484,43 * 38,07 13,96 338,51 * 512,59 * 367,53 * 162,06 144,46 236,58 ФССП России 2557,96 * 294,38 253,73 232,81 353,7 * 274,32 * 406,85 416,87 412,13 Прочие нужды - всего 20351,26 3455,32 2843,87 2399,05 3161,48 3082,61 1769,94 1820,11 1818,88 из них: Конституционный Суд Российской Федерации 37,07 37,07 - - - - - - - Верховный Суд Российской Федерации 651,3 21,84 52,56 55,59 95,66 100,46 100,46 100,46 124,27 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 803,8 803,8 - - - - - - - Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 13045,9 1588,39 2448,56 1836,73 2641,06 * 2494,36 700,2 683,2 653,4 Минэкономразвития России 1,38 1,38 - - - - - - - Минюст России 4287,87 832,69 181,11 355,22 238,91 343 739,28 806,45 791,21 ФССП России 1523,94 170,15 161,64 151,51 185,85 144,79 230 230 250 _________________ * С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.". _____________