О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2020 г. № 2351 МОСКВА О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; № 26, ст. 3352; № 48, ст. 6258; 2014, № 8, ст. 803; № 34, ст. 4668; 2015, № 1, ст. 278; № 35, ст. 4980; 2016, № 1, ст. 246; 2017, № 1, ст. 197; № 16, ст. 2424; № 52, ст. 8135; 2018, № 42, ст. 6458; № 53, ст. 8687; 2020, № 2, ст. 163; № 22, ст. 3490). Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2351 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 1. В наименовании и пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2024". 2. Федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции: "УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2351) ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" ПАСПОРТ федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" Наименование Программы - федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"Дата принятия решения о разработке Программы - распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. № 1735-рГосударственный заказчик - координатор Программы - Министерство экономического развития Российской Федерации (до 2020 года включительно)Государственные заказчики Программы - Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упразднен в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"), Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставовОсновной разработчик Программы - Министерство экономического развития Российской ФедерацииЦели Программы - повышение качества осуществления правосудия; совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организацийЗадачи Программы - обеспечение открытости и доступности правосудия; создание необходимых условий для осуществления правосудия; обеспечение независимости судебной власти; построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения; модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской ФедерацииЦелевые индикаторы и показатели Программы - доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц (процентов); доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц (процентов); количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц); количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем количестве судов общей юрисдикции (процентов); количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц) (начиная с 2021 года); количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года); количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года); внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий); количество федеральных и мировых судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек); количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек); количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек) (начиная с 2020 года); размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров); количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц); повторные экспертизы после экспертиз государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов); фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов); интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов); количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц); количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц); количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц); количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц); количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц); объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)Сроки реализации Программы - 2013 - 2024 годыОбъем и источники финансирования Программы - общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 - 2024 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 109093,55 млн. рублей, в том числе: капитальные вложения - 89731,03 млн. рублей; прочие нужды - 19362,52 млн. рублейОжидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности - повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров; обеспечение доступности и открытости правосудия; повышение авторитета судебной власти; создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе; обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах; повышение качества исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к судебной системе. Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности. Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации провозглашена правовым государством. Правовое государство характеризуется в том числе самостоятельной и независимой судебной системой, эффективно обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов граждан и юридических лиц. Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране напрямую связано с эффективностью судебной системы. Немаловажным фактором привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации является развитие судебной системы, которая могла бы эффективным образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту прав и интересов сторон. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, для повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации необходимо решение следующих проблем: защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти; проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений; создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции (а не регистрироваться в оффшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему; борьба с коррупцией; существенное улучшение доступа к информации о деятельности государственных органов; кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных функций и реализации государственных социальных гарантий. Задачи, поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, являются основополагающими для развития судебной системы России. В настоящее время существует ряд проблем, связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием необходимых условий для осуществления правосудия и др. В этой связи требуется скорейшее внедрение в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебно-экспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений. В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимо внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование административного судопроизводства и направленных на повышение доступности правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с органами государственной власти Российской Федерации, обеспечение права общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или арбитражные суды по вопросам защиты интересов граждан, а также на уточнение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по экономическим делам в целях исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования. Реализация предлагаемых изменений в законодательство Российской Федерации, а также мероприятий, направленных на развитие судебной системы России, определенных Президентом Российской Федерации в качестве основных, в частности совершенствование системы размещения судебных решений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечение доступа к этим решениям, потребует значительного укрепления материально-технической базы органов судебной власти. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) по созданию мобильного правосудия, электронного правосудия, внедрению программных средств аналитического обеспечения деятельности и осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а также формирование электронных дел и формирование электронного архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную работу судов. В целях технического обеспечения прав граждан на участие в судебных заседаниях и повышения уровня доступности правосудия предлагается предусмотреть мероприятия по развитию использования в судах системы видео-конференц-связи. Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию являются создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть размещение федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требованиям осуществления правосудия по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а также обеспечение возможности: участия граждан в проведении открытых судебных заседаний; проведения закрытых судебных заседаний; участия в судебных заседаниях подсудимых, обвинителей, защитников, потерпевших, свидетелей и других участников судебного процесса, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи; тайны совещаний судей, присяжных заседателей и арбитражных заседателей; допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность; воспроизведения фото-, кино-, аудио- и видеоматериалов в процессе судебного заседания; надлежащего размещения судей и аппарата суда в служебных помещениях; надлежащего временного содержания подсудимых и исполнения обязанностей конвойной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствующих помещениях судов при рассмотрении уголовных дел; надлежащего исполнения обязанностей работниками Федеральной службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов; хранения и осмотра вещественных доказательств; ознакомления с материалами дел для прокуроров, адвокатов и иных участников судебных процессов под контролем работников аппарата суда; архивного хранения текущих и законченных производством судебных дел; организации работы с юридической литературой; получения и обмена информацией с использованием современных электронных средств связи общего пользования. Кроме того, в связи с образованием в составе Российской Федерации в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, подписанным 18 марта 2014 г. в г. Москве и ратифицированным 21 марта 2014 г., новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя существует необходимость создания надлежащих условий для осуществления независимого правосудия на территориях указанных субъектов Российской Федерации. В этой связи осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий судов является по-прежнему актуальным. Внедрение в деятельность судов современных информационных технологий позволило поднять на качественно иной уровень организацию их деятельности. Ключевым средством информатизации Верховного Суда Российской Федерации стали информационные системы Верховного Суда Российской Федерации, сведения о которых внесены в Федеральную государственную информационную систему координации информатизации. Указанные системы представляют собой совокупность информационных ресурсов и комплексов средств автоматизации функциональных подсистем, сетей связи и передачи данных, включая официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. Информационные системы Верховного Суда Российской Федерации предназначены для повышения эффективности работы судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации, открытости и доступности правосудия, обеспечения электронного судопроизводства и доступа граждан к информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации. Вместе с тем одной из нерешенных остается проблема необоснованно длительных сроков судопроизводства. Ее решение напрямую связано с минимизацией сроков производства судебных экспертиз, результаты которых активно используются в целях установления обстоятельств по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами. В этой связи в рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по созданию условий для осуществления качественных экспертиз государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, которые являются независимой структурой государственных судебных экспертов, не подчиненной органам дознания и следствия, свободной от какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, и имеют на сегодняшний день наиболее полную нормативно-правовую базу по судебной экспертизе. Вместе с тем возможности государственной судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации ограничены бюджетным финансированием, сегодня они уже практически исчерпаны и не соответствуют в полной мере возросшим потребностям судов в производстве экспертиз, в первую очередь строительно-технических, автотехнических и автооценочных, финансово-экономических, товароведческих, экологических, лингвистических, психологических, компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз. Реализация мероприятий Программы по созданию условий для осуществления качественных экспертиз судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации и внедрению в судебно-экспертную деятельность современных информационных технологий, а также оснащение учреждений современной приборной базой позволят улучшить качество осуществляемых экспертиз и сократить сроки их производства, что повлияет на сокращение сроков судопроизводства. Одним из основных аспектов качества правосудия является исполнение судебного акта в разумный срок. Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, создание необходимых условий для эффективного осуществления принудительного исполнения судебных актов будут способствовать построению эффективной системы исполнительного производства, повышению открытости и доступности системы принудительного исполнения. Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений являются основными направлениями дальнейшего развития судебной системы. Эффективность решения проблем в деятельности судебной системы программно-целевыми методами подтверждается положительным опытом реализации федеральных целевых программ "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы и "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы. В этой связи использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития существующей судебной системы с целью обеспечения ее соответствия требованиям правового государства. На современном этапе судебная система функционирует в условиях осуществления в государстве интенсивных социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость перехода судов на качественно новый уровень деятельности. В связи с этим необходимы серьезная государственная поддержка и применение программно-целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности судов. Необходимость комплексного решения проблем, связанных с развитием судебной системы и системы исполнения судебных решений, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе: значением эффективной работы органов правосудия для построения правового государства; тесной взаимосвязью процессов социально-экономического развития общества и сферы правосудия; сложностью организационной структуры судебной системы, особыми требованиями к ее формированию и функционированию. Использование программно-целевого метода позволит создать условия и предпосылки для максимально эффективного использования финансовых ресурсов в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития правосудия. С учетом изложенного с целью обеспечения преемственности Программы и федеральных целевых программ, реализованных в предшествующие периоды, использование в 2013 - 2024 годах программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для качественного обновления и создания в Российской Федерации системы правосудия, адекватной требованиям правового государства. Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед судебной системой, в 2012 году были рассмотрены и проанализированы 2 сценария формирования и реализации Программы, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач. Первый сценарий (реалистичный) опирался на подходы, которые были разработаны в федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, и являлся логическим ее продолжением. Финансовое обоснование сценария сводилось к решению комплекса текущих задач и мероприятий за 8 лет, к которым добавлялись новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития судебной системы. Второй сценарий (оптимистичный) исходил из необходимости достижения тех же стратегических целей и решения задач Программы, но уже за 5 лет и за счет большего размера средств федерального бюджета. Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения в 2012 году выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший размер затрат на реализацию мероприятий Программы в течение 8 лет при сохранении высоких показателей эффективности Программы. Вместе с тем в ходе исполнения Программы выявлена необходимость продолжения реализации мероприятий Программы до 2024 года с сохранением программно-целевого метода решения проблемы. Основным риском, связанным с использованием программно-целевого метода решения проблемы, является недостаточность финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами. Вместе с тем в целях реализации программно-целевым методом комплекса мероприятий по совершенствованию и развитию судебной системы предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также системы индикаторов и показателей изменений в сфере правосудия, что должно обеспечить контроль за реализацией мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации Программы к минимуму. II. Цели и основные задачи Программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Для достижения указанных целей является необходимым решение следующих задач: обеспечение открытости и доступности правосудия; создание необходимых условий для осуществления правосудия; обеспечение независимости судебной власти; построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения; модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации. В рамках реализации Программы предусматривается выполнение комплекса мероприятий по следующим направлениям: информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы; строительство, реконструкция и приобретение зданий для судов, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации; оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности, а также обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов; внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой; внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, включая создание единой автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов и электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде; обеспечение судей жилыми помещениями, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов и мировых судей, предоставление работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов субсидий на приобретение жилых помещений. Реализация Программы предусматривается в 2013 - 2024 годах. Срок реализации Программы является достаточным для получения ощутимых общественно значимых результатов, связанных с достижением поставленных ею основных целей и задач по обеспечению открытости и прозрачности правосудия, повышению эффективности и качества рассмотрения дел, созданию необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечению доступности правосудия, обеспечению независимости судей, повышению уровня исполнения судебных решений и развитию системы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации. В Программе предусматривается реализация комплекса скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее реализации не выделяются. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (нарастающим итогом или ежегодно), определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 1. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении № 2. III. Мероприятия Программы Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий Программы. По направлению, касающемуся капитальных вложений, в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности в рамках Программы будут осуществляться строительство, реконструкция и приобретение зданий для арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации. За время реализации Программы предполагается ввести в действие 124 здания федеральных судов общей юрисдикции и управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 25 зданий арбитражных судов, 7 зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и 16 административных зданий управлений Федеральной службы судебных приставов в субъектах Российской Федерации. Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, по соответствующим государственным заказчикам Программы приведены в приложениях № 3 - 5. В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий по обеспечению около 800 судей жилыми помещениями, что позволит реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации". Информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации. Внедрение автоматизированных систем в деятельность органов судебной власти приведет к значительному сокращению нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества незавершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит качество и эффективность работы аппаратов судов. В рамках реализации мероприятий Программы по информатизации судебной системы должны быть обеспечены: открытость и доступность для граждан информации о деятельности судов Российской Федерации; предоставление возможности гражданам использовать информационные технологии как при получении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на каждом этапе судебного процесса, начиная со дня обращения в суд до окончания судебного процесса; снижение нагрузки на судей и работников аппаратов судов посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства и деятельности судов Российской Федерации по отправлению правосудия. В частности, в целях развития информационно-коммуникационных технологий в Верховном Суде Российской Федерации и судах общей юрисдикции в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий: создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства Верховного Суда Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также обеспечение высокого уровня ее доступности, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями за счет развития и внедрения программно-технических решений государственной автоматизированной системы "Правосудие" в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; создание комплекса сканирования и хранения электронных образов судебных документов, а также проведение работ по переводу судебных архивов в электронный вид; создание условий для электронного судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами дела; создание технических условий для обеспечения взаимодействия судов общей юрисдикции с информационными системами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств в электронном виде; оснащение судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации программным обеспечением и ключевыми носителями для ведения электронного документооборота с применением электронной подписи; оснащение федеральных судов общей юрисдикции комплектами оборудования для допроса потерпевших и свидетелей без возможности их визуального наблюдения; повышение качества работы судов (быстрое и качественное разрешение судебных дел), повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических средств оцифровки документов и оборудования видео-конференц-связи. По итогам реализации указанных мероприятий предусмотрено оснащение 2528 зданий федеральных судов общей юрисдикции системами видеопротоколирования хода судебных заседаний, 7372 залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции - системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 95 процентов федеральных судов общей юрисдикции - комплектами видео-конференц-связи. В целях развития информационных технологий в арбитражной системе предполагается реализация следующих мероприятий: создание "облачной" вычислительной архитектуры, которая позволит максимально эффективно, надежно и безопасно использовать технологии и специализированное "облачное" программное обеспечение для автоматизации судебного и общего делопроизводства, что в дальнейшем существенно сократит затраты на развертывание, поддержку и модернизацию программного обеспечения; расширение возможностей использования мобильных устройств в качестве доступа к информационным ресурсам, программным комплексам и базам данных федеральных судов Российской Федерации посредством использования "облачных" технологий для судей и работников аппарата судов - мобильного правосудия; создание системы персональной видео-конференц-связи судей арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение программно-аппаратного комплекса видео-конференц-связи судей арбитражных судов, оборудование залов судебных заседаний видеокамерами купольного типа и создание системы хранения видеозаписей всех судебных заседаний; развитие электронного правосудия и интеграция с информационными системами органов государственной власти; создание в арбитражных судах специализированных правовых электронных библиотек; создание мобильных подвижных офисов судей с применением видео-конференц-связи для проведения выездных заседаний в географически удаленных населенных пунктах страны. Такие офисы расширят функциональную возможность отправления правосудия, сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве технической базы предполагается использование специального пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными возможностями; организация входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды документов и формирование электронных дел (пилотный проект "Электронное дело"). В рамках направления, включающего оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности и обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов, планируется оснастить здания федеральных судов техническими средствами охраны, в частности турникетами, охранно-пожарной сигнализацией, системами автоматического пожаротушения, системами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, обеспечивающими возможность наблюдения и фиксации обстановки внутри зданий судов и на прилегающей территории, средствами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, шлюзовыми кабинами досмотра персонала и посетителей, рентгенотелевизионными установками для досмотра ручной клади посетителей суда и др. Внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление материально-технической базы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой, является одним из приоритетных направлений. В целях повышения уровня оперативности проведения судебных экспертиз необходимо обеспечить создание и ведение единого федерального банка данных судебных экспертиз и экспертных организаций. Для решения этой задачи предполагается осуществление следующих мероприятий: создание специализированного федерального центра обработки данных в федеральном бюджетном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, а также региональных центров обработки данных; внедрение компонентов автоматизированной системы в судебно-экспертных учреждениях и их подразделениях, создание ведомственного удостоверяющего центра для возможности применения электронной цифровой подписи и др. В процессе реализации Программы планируется создание 2170 автоматизированных рабочих мест, интегрированных в единую информационную сеть. Таким образом, будет налажен коммуникационный обмен данными всего экспертного и административно-управленческого состава государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации. Судебная экспертиза относится к наукоемким видам деятельности. В процессе реализации Программы планируется оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации оборудованием, позволяющим решать новые экспертные задачи, включая проведение экспертиз по делам экстремистской направленности, развитие компьютерно-технической экспертизы и оснащение учреждений передвижными криминалистическими лабораториями. Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также создание телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов позволят повысить прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства и уровень оперативности действий должностных лиц государства в ходе исполнения требований исполнительных документов, что приведет к улучшению принудительного исполнения судебных актов. Для этого в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий: создание электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде; создание вычислительной инфраструктуры банка данных исполнительных производств регионального уровня, объединенной общей средой мониторинга и репликации данных в каждый территориальный орган Федеральной службы судебных приставов; создание систем телефонии и видео-конференц-связи, построенных на базе телекоммуникационной системы, объединяющей 2,6 тыс. объектов территориальных органов Федеральной службы судебных приставов; обеспечение информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, в рамках направления, касающегося прочих нужд, предусматриваются мероприятия по предоставлению более чем 1100 работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 6. IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы В соответствии со статьей 124 Конституции Российской Федерации финансирование судов производится только из федерального бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления правосудия. Программа реализуется только за счет средств федерального бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 109093,55 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: капитальные вложения - 89731,03 млн. рублей; прочие нужды - 19362,52 млн. рублей. Объемы финансирования Программы приведены в приложении № 7. Распределение объемов финансирования подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период. V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы Руководителем Программы является Министр экономического развития Российской Федерации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы. Министерство экономического развития Российской Федерации как государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения: ежеквартально подготавливает доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств по установленной форме; обеспечивает координацию работы с государственными заказчиками Программы по ее реализации; осуществляет анализ хода реализации Программы и разработку предложений по повышению эффективности реализации ее мероприятий; подготавливает предложения о корректировке Программы и продлении либо прекращении срока ее реализации (в случае необходимости); определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей. Государственные заказчики Программы: разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, а также локальные акты, необходимые для выполнения Программы; осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы; готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ее мероприятий; готовят в случае необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а также механизм ее реализации; осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции; организуют размещение информации (в том числе в электронном виде) о ходе и результатах реализации Программы и финансировании ее мероприятий; обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; в установленные сроки в случае необходимости разрабатывают предложения о внесении изменений в Программу. VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы Особенность Программы заключается в том, что важнейшие результаты реализации ее мероприятий выражаются в отложенном по времени социальном эффекте. Выполнение мероприятий Программы будет способствовать реализации таких стратегических целей Российской Федерации, как создание необходимой среды для инновационного социально ориентированного типа развития, развитие политико-правовых институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических прав граждан и исполнение законодательства Российской Федерации, а также на защиту базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности и независимость суда. Предполагается в рамках реализации мероприятий Программы в части повышения эффективности политико-правовых институтов решить следующие задачи: обеспечение действенной защиты прав и законных интересов граждан и формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти; создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему; существенное улучшение доступа граждан к правосудию, в том числе с использованием современных технологий, и к информации о деятельности судебной системы; повышение эффективности и устойчивости функционирования финансовых рынков и создание условий для формирования в России международного финансового центра. В результате выполнения мероприятий Программы предполагаются значительное повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров, обеспечение доступности и открытости правосудия, формирование стабильной и единообразной судебной практики, повышение авторитета судебной власти, создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе, обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах, а также повышение качества исполнения судебных актов и качества проводимых судебных экспертиз. В Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих результаты реализации мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственными заказчиками Программы и государственным заказчиком - координатором Программы. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 8. Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках Программы приведена в приложении № 9. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (нарастающим итогом или ежегодно) Целевые индикаторы и показатели2012 год (базовый)2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год 2021 год2022 год2023 год2024 год1. Доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц (процентов)19,118-----------2. Доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц (процентов)35,530-----------3. Количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц)110406575901001071134. Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)986401250-18702528--------5. Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системой аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)155040506500 1 7372---------6. Доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем числе судов общей юрисдикции (процентов)32045658095-------7. Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов/единиц) 20 - 25 - 65 2 919 - 934 - 1594 - 2259 - 2500 - 2657 - -----7.1. Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц)-------6819 4 7044----8. Количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов/единиц) 1 - 5 - 40 2 22 - 38 - 65 - 77 - 85 - 105 - 1159. Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):194520032063213021972264228323022882 5 ----10. Количество судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек): в федеральных судах общей юрисдикции-87174261348435------- в арбитражных судах-3365126180236281327----- мировых судей----15-------- в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)------1------10.1. Количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек): в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах--------74----11. Количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек): в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)---511129811---- в федеральных судах общей юрисдикции и Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах (нарастающим итогом)-170306432549658658658658---- в арбитражных судах (нарастающим итогом)-111212280343402457509558----12. Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):

в судах общей юрисдикции145145,5146147148149,5151153160161163165167 в арбитражных судах111,5112,5115,4115,4120,3123,4123,4126,8131,313213413513613. Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц)----237 3 567---14. Повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов)0,40,40,350,350,30,250,20,150,1----14.1. Фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов)-------------15. Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов)100100101102103104105106108----16. Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно) количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)------300000040000009370330---- количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)------350010001039---- количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)------180001900038305---- количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц)------150030006050---- количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)------150030006050---- объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)------110142209---- _________________________ 1 Изменение показателей связано с уменьшением финансирования в 2015 году на 670143,8 тыс. рублей. 2 До 2014 года показатели (индикаторы) отражались в процентах, после 2014 года - отражаются в единицах. 3 Значение показателя в 2018 году не достигнуто, бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет. 4 2019 год является базовым годом для расчета показателя. 5 С учетом фактически достигнутых результатов за время реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы". ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" МЕТОДИКА сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" 1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную и поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке. Для определения базовых значений целевых индикаторов и показателей были использованы результаты реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы и данные специальных исследований, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных. 2. Целевые индикаторы, которыми являются доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц и доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц, определяются на основании результатов социологических исследований (опросе общественного мнения), ежегодно проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, в рамках мероприятий по мониторингу реализации Программы. 3. Расчетным способом нарастающим итогом определяются следующие целевые индикаторы и показатели: доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц; доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц; количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), с использованием системы электронного правосудия; количество федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний; количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний; доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем количестве судов общей юрисдикции; количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи; количество залов судебных заседаний арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи; количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний; внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов; количество федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями; количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, за исключением Верховного Суда Российской Федерации; количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек), за исключением Верховного Суда Российской Федерации; размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью; количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, условия размещения которых улучшились; повторные экспертизы после экспертиз, проведенных государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным; фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации. В первый год реализации Программы показатель эффективности реализации Программы определяется по отношению к показателю базового года реализации Программы (в случае если имеется), в последующие годы реализации Программы - по отношению к показателю предыдущего года реализации Программы. 4. Расчетным способом ежегодно определяются следующие целевые индикаторы и показатели: количество судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации; количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации; информатизация Верховного Суда Российской Федерации, включающая в себя такие показатели, как: количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации; количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, представленных в электронном виде; количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, представленных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа; количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде; количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа; объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации. 5. Показатель, касающийся интенсивности исполнения требований исполнительных документов (процентов), определяется по формуле: I = A : B x 100%, где: I - интенсивность исполнения требований исполнительных документов; A - общее количество оконченных и прекращенных исполнительных производств; B - общее количество возбужденных (возобновленных) исполнительных производств. Выполнением этого показателя следует считать результат, превышающий 100 процентов, поскольку эффективной можно считать работу судебных приставов-исполнителей в том случае, если оканчивается и прекращается исполнительных производств больше, чем возбуждается (возобновляется), что отражает также реальную работу по снижению остатка исполнительных производств. Источником указанных данных является ведомственная статистика. 6. Показатель, касающийся информатизации Верховного Суда Российской Федерации и включающий в себя такие составляющие, как количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации, количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, представленных в электронном виде, количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, представленных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа, и объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации, определяется путем сбора исходной информации, содержащейся в информационных системах Верховного Суда Российской Федерации. 7. Показатель, касающийся количества федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность судей Верховного Суда Российской Федерации, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются договоры социального найма жилого помещения, договоры найма служебного помещения либо иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, и (или) локальные акты Верховного Суда Российской Федерации. 8. Показатель, касающийся количества государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность государственных служащих Верховного Суда Российской Федерации, которым предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются локальные акты Верховного Суда Российской Федерации. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" ПЕРЕЧЕНЬ строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации Наименование объекта, регион строительстваСрок ввода в действиеМощность (кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)2013 - 2020 годы - всегов том числе2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск1. Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего 288731,3 9 60827,2300 1 8970015591768878,9 4 2810,6 5 ------ в том числе строительство2018 год4604,66288731,360827,2300 1 8970015591768878,9 4 2810,6 5 ------Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж2. Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего238245,28815570400 1 127420--------- в том числе: проектные и изыскательские работы2014 год400-400---------- строительство2015 год3730237845,28815570000 1 127420---------3. Строительство здания Лискинского районного суда - всего80872,127403877039362,1--------- в том числе: проектные и изыскательские работы2013 год27402740----------- строительство2015 год2482,478132,1-3877039362,1---------Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный4. Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего708106 9 -200006000-2000040000020000062106---- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год26000-200006000--------- строительство2020 год7224,2682106----2000040000020000062106----Пермский краевой суд, г. Пермь5. Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего728664,9 9 -150005000 2 -502399,7 6 480857,3 5 311784,9 11 , 14 96200 13 199810,8--- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год15946-150005000 2 --------- строительство2021 год8253,5712718,9----502399,7 6 480857,3 5 311784,9 11 , 14 96200 13 199810,8---Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток6. Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего150000 9 ---500035000 6 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год0 9 ---500035000 6 -------Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград7. Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего14166,820930 9 -2900088008800 3 -------- в том числе проектные и изыскательские работы2016 год20930 9 -2900088008800 3 --------Иркутский областной суд, г. Иркутск8. Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего1582711,2 9 -340006517-419158,5932201,5 5 687974,6 11 554996,4 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год31695-340006517--------- строительство2021 год17082,271551016,2----419158,5932201,5 5 687974,6 11 554996,4 13 ----Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово9. Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего1708534,2 9 -23359,214875,2 2 720608,1 3 1046872,3 4 857173,5 5 , 12 681,3 11 , 16 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год23359,2-23359,22275,2 2 --------- строительство2019 год228371685175--12600720608,1 3 1046872,3 4 857173,5 5 , 12 681,3 11 , 16 -----10. Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего33001333 9 30001670,2 1 1333,2 2 869,85869,8 4 , 6 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год1333 9 30001670,2 1 1333,2 2 869,85869,8 4 , 6 -------Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск11. Строительство здания Курского областного суда - всего700015000-120003000500,7 3 -------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год15000-120003000500,7 3 --------12. Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего6402343---2343-------- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год2343---2343--------13. Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего9601196,8--900296,8-------- в том числе проектные и изыскательские работы2016 год1196,8--900296,8--------Московский областной суд, г. Красногорск14. Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего800034700-147002000020000 3 9763,5 4 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год34700-147002000020000 3 9763,5 4 -------Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск15. Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего887188,7 9 -105006000-70000 6 409953,7 5 397792,6 11 304820,6 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год16500-105006000--------- реконструкция2020 год8769,1870688,7----70000 6 409953,7 5 397792,6 11 304820,6 13 ----16. Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего226198633503010011000022748-------- в том числе: приобретение2013 год3344,15500055000----------- проектные и изыскательские работы2014 год84508350100---------- реконструкция2016 год3344,1162748-3000011000022748--------17. Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск2014 год278,610250-10250----------Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород18. Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего3296661,3 9 30000120761,1702961,71228471,2 3 127042927516,7 5 ------ в том числе: проектные и изыскательские работы2014 год150761,130000120761,1---------- строительство2018 год33664,233145900,2--702961,71228471,2 3 127042927516,7 5 ------Омский областной суд, г. Омск19. Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего1077800,2 9 -8411,72588,3-329400,9 6 300000637677,2 11 , 14 888071,6 11 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год11000-8411,72588,3--------- строительство2021 год144401066800,2----329400,9 6 300000637677,2 11 , 14 888071,6 11 ----Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел20. Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего80853,2 9 -70001500605,5 3 10000 6 2000062013,5 11 , 14 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год2399,2-70001500605,5 3 -------- строительство2020 год2110,578454----10000 6 2000062013,5 11 , 14 -----Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза21. Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего814791 9 --1336915557,2-500000697599,3 11 285751,2 11 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год28926,2--1336915557,2-------- строительство2021 год10996,63785864,8-----500000697599,3 11 285751,2 11 , 20 ----22. Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего264902 9 ---25006500 6 126203254975,7 11 45351,5 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год9000---25006500 6 ------- реконструкция2020 год4485,2255902-----126203254975,7 11 45351,5 13 -----Рязанский областной суд, г. Рязань23. Строительство Рязанского областного суда - всего633349 9 --42002864-300000499146,3 11 , 14 263806,9 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год7064--42002864-------- строительство2020 год11892,46626285-----300000499146,3 11 , 14 263806,9 13 ----Томский областной суд, г. Томск24. Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего251100,1 9 -----13566131201 11 231462,6 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2019 год13566-----1356613566 11 ----- строительство2021 год3530,03237534,1------117635231462,6 13 , 20 ----Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула25. Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего27458,2 9 540042203177,2232,41342,6 6 14428,6514428,6 11 , 14 14428,6 17 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2020 год27458,2540042203177,2232,41342,6 6 14428,614428,6 11 , 14 14428,6---- строительство2022 год14934,6- 14 , 17 ------500000 14 -----Ульяновский областной суд, г. Ульяновск26. Строительство здания Ульяновского областного суда - всего655905,7 9 400041699780116716180000 4 437026131369,4 11 , 14 - 17 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год221494000416997804200-------- строительство2019 год7345633756,7---112516180000 4 437026131369,4 11 , 14 -----Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль27. Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего1156027000 9 --200012316700012684 5 , 12 5684 11 , 14 ----- в том числе проектные и изыскательские работы2019 год27000--200012316700012684 12 , 5 5684 11 , 14 -----Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург28. Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего125245125245----------- в том числе строительство2013 год10489,9125245125245-----------29. Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего88589,988589,9----------- в том числе строительство2013 год11338,588589,988589,9-----------30. Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего117940,8117940,8----------- в том числе строительство2013 год12404117940,8117940,8-----------31. Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего376786,4-92666,423520859539,4 3 -------- в том числе строительство2016 год3722376786,4-92666,423520859539,4 3 --------32. Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего1343342,7 9 -508249,3255799,2440208,9367864,9 4 368306,4280845,3 11 , 14 13693,8---- в том числе: проектные и изыскательские работы2020 год13693,8------13693,8 14 13693,8---- строительство2022 год14832,21329648,9-508249,3255799,2440208,9367864,9 4 368306,4267151,5 11 , 14 -----Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар33. Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего2017 год619601-238499273641,8 2 320584,6 3 35522,6 4 , 6 ------- в том числе строительство2017 год9268,5619601-238499273641,8 2 320584,6 3 35522,6 4 , 6 -------Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск34. Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего20970414437165333---------- в том числе реконструкция2014 год3631,420970414437165333----------Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа35. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего1979252,2 9 -916268,8345989,7 2 159097,5 7 --722976277253,5---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год900-900---------- публичный технологический и ценовой аудит2019 год122,5------122,5----- строительство2020 год31528,81978229,7-915368,8345989,7 2 159097,5 7 --722853,5277253,5----Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский36. Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего492319,1 9 -30003267,17767,1 3 55940 4 , 6 136255 5 242796,1 11 , 14 209090,1211103--- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год6267,1-30003267,11767,1 3 -------- строительство2021 год7682,1486052---600055940 4 , 6 136255 5 242796,1 11 , 14 209090,1211103---Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала37. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего1008027000-230004000--------- в том числе проектные и изыскательские работы2015 год27000-230004000---------Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград38. Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего2497103728013422078210--------- в том числе реконструкция2015 год36692497103728013422078210---------Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга39. Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего22985420,5 9 43001870933,3 2 561 3 550,9 4 , 6 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год5420,5 9 43001870933,3 2 561 3 550,9 4 , 6 -------Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург40. Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего140146 9 286954291 2 2167629070433,7 4 6077140522,9 11 , 14 -40522,9--- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год30852869-216--------- строительство2021 год3102137061-54291 2 -7629070433,7 4 6077140522,9 11 , 14 -40522,9---41. Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего201475,5 9 -5906,4988150-138444 12 161197,7 11 , 14 132264,5 13 , 20 45880--- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год7044,4-5906,4988150-------- строительство2021 год4471,3194431,1-----138444 12 161197,7 11 , 14 132264,5 1 , 20 45880---Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск42. Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего668979,7-232000303232,7 2 233698,8 3 -------- в том числе строительство2016 год6858668979,7-232000303232,7 2 233698,8 3 --------43. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего148214710079655,7 2 29677,6105789,7 3 99512,7 4 , 6 ------- в том числе: проектные и изыскательские работы2013 год71007100----------- реконструкция2017 год3665,8141114-79655,7 2 29677,6105789,7 3 99512,7 4 , 6 -------Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород44. Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего181025 9 1867027840 2 2000087260141927 4 , 6 16690,5 5 ------ в том числе строительство2018 год3243,31810251867027840 2 2000087260141927 4 , 6 16690,5 5 ------Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск45. Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего31823225069317---------- в том числе реконструкция2014 год708,2631823225069317----------Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону46. Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего5236660028836 2 2735124415-------- в том числе: проектные и изыскательские работы2013 год600600----------- строительство2016 год1008,651766-28836 2 2735124415--------Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск47. Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего1085569 9 -424437,2192408,9151726,8136190,9 4 , 6 274918,7295062,9 11 , 14 37275,3 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2019 год1835,4-----1835,41835,4 11 , 14 ----- строительство2020 год77801083733,6-424437,2192408,9151726,8136190,9 4 , 6 273083,3293227,5 11 37275,3 13 , 20 ----Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск48. Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего1780016900-900483 3 -------- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год900--900483 3 -------- строительство2013 год4229,41690016900Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск49. Строительство здания Миасского городского суда - всего183641532106704063391--------- в том числе строительство2015 год4125183641532106704063391----------Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала50. Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего3080430804----------- в том числе строительство2013 год772,23080430804-----------51. Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего3923939239----------- в том числе строительство2013 год8153923939239-----------52. Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент2014 год483,27500-7500----------53. Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан2014 год709,625000-25000----------Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик54. Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего36431,336431,3----------- в том числе строительство2013 год86336431,336431,3-----------Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас55. Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего126546,6 9 ---59782989 4 6561659582 14 13062,4 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год5978---59782989 4 ------- строительство2020 год1918120568,6-----6561659582 14 13062,4 13 ----56. Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего55532 9 ---2600780 4 -25000 14 34901,6 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год2600---2600780 4 ------- строительство2021 год798,552932------25000 14 34901,6 13 ----Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск57. Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего3970 9 ---39703176 4 47830 12 ------ в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год3970---39703176 4 ------- строительство2017 год1057,92------47830 12 ------Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ58. Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего69329 9 ---32731650 4 3500067679 11 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год1650---32731650 4 ------- строительство2020 год1491,8676793500067679 11 -----Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл59. Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего326144 9 ---16500-96292171414,2 11 209979,5 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год16500---16500-------- строительство2021 год3358,77309644-----96292171414,2 11 209979,5 13 ----60. Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва2014 год816,910000-10000----------Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный61. Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего95077,6 9 --3000981--50000 14 41619 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год3981--3000981-------- строительство2020 год141691096,6------50000 14 41619 13 , 20 ----62. Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего80931,6 9 --20001458--50000 14 27978 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год3458--20001458-------- строительство2020 год124277473,6------50000 14 27978 13 , 20 ----63. Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего86750,5 9 ---25001480,5 6 660,6 5 50000 14 32770---- в том числе проектные и изыскательские работы2018 год3980,5---25001480,5 6 660,6 5 ------ строительство2020 год124082770------50000 14 32770----64. Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего270870 9 --904445500216826145776 5 , 12 ------ в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год9044--9044500-------- строительство2018 год3923,18261826---45000216826145776 5 , 12 ------65. Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего316877,3 9 --11366,321963,7285511198117 5 ------ в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год11366,3--11366,31963,7-------- строительство2018 год5301,1305511---20000285511198117 5 ------66. Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего78098 9 ---3744 7 -75554 12 56603,7 11 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год3744 7 ---3744 7 -------- строительство2019 год128075554-----75554 12 56603,7 11 -----Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар67. Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего20001908,2 9 ---1273,83733,7 4 , 6 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год1908,2 9 ---1273,83733,7 4 , 6 -------68. Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего1671004,4--------50000399006,4469328752670 в том числе: проектные и изыскательские работы2021 год50000--------50000--- реконструкция2024 год151881621004,4---------399006,4469328752670Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток69. Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего104434,3 9 ---39251483,370000 12 5018329247,3 13 , 20 58485--- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год3852,1---39251483,3------- реконструкция2021 год2040,1100582,2-----70000 12 5018329247,3 13 , 20 58485---70. Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск2013 год4586,375292,475292,4-----------Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь71. Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего107551,5 9 ---1806,31806,2 4 52500 12 107142,3 11 , 14 6137,9 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год1806,3---1806,31806,2 4 ------- реконструкция2020 год3300105745,2-----52500 12 107142,3 11 , 14 6137,9 13 ----Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск72. Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего62758 9 ---19451268,1 4 2233344111,1 11 , 14 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год1945---19451268,1 4 ------- реконструкция2020 год1482,760813-----2233344111,1 11 , 14 -----Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань73. Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего18001739,5 9 ---3670-------- в том числе проектные и изыскательские работы2016 год1739,5 9 ---3670--------74. Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего33115,2 9 ---1450-278,81500026988,1 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2018 год1632,2---1450-278,8------ строительство2021 год51431483------1500026988,1 13 ----Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск75. Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего208128 9 17832967-296737200 6 136903,1 5 105123,6 11 23435,5 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год475017832967-2967-------- строительство2020 год2826,51203378----37200 6 136903,1 5 105123,6 11 23435,5 13 , 20 ----Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир76. Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего67313 9 ---24952495 4 1996 5 30000 14 63553,6 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2018 год2495---24952495 4 1996 5 ------ строительство2021 год1782,364818------30000 14 63553,6 13 ----Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново77. Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего53343,93150021843,9---------- в том числе строительство2014 год187053343,93150021843,9----------78. Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск 8 , - всего36255 9 ---1556-1729234699 11 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год1556---1556-------- строительство2020 год841,734699-----1729234699 11 -----Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск79. Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего481013823,6 9 ---15365,91773,6 4 , 6 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год13823,6 9 ---15365,91773,6 4 , 6 -------Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров80. Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего33576,6 9 ---3576,73576,6 4 100000 12 9972730000 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год3576,6---3576,73576,6 4 ------- строительство2021 год430030000-----100000 12 9972730000 13 , 20 ----Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк81. Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего18003757,1 9 ---12983234 6 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год3757,1 9 ---12983234 6 -------82. Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка2016 год110300000---300000--------60,7Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан83. Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда2013 год182,170007000-----------Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва84. Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда2013 год3310,5235089235089-----------Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск85. Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск2014 год2657,2294400-294400----------Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома86. Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль2015 год461,64000--4000---------Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск87. Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут2014 год4273200002-200002----------Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург88. Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего104178 9 ---56005600 4 , 6 5248083050,6 11 , 14 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год5600---56005600 4 , 6 ------- строительство2020 год2391,2998578-----5248083050,6 11 , 14 -----Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков89. Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего229568,5 9 ---10355,810355,7 4 , 6 -100000 14 194746,3 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год10355,8---10355,810355,7 4 , 6 ------- строительство2021 год4709,65219212,7------100000 14 194746,3 13 , 20 ----90. Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего91461 9 --912,21949,7821,5 4 , 6 -50000 14 89119 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год1750,4--912,21949,7821,5 4 , 6 ------- строительство2021 год1199,389810,6------50000 14 89119 13 , 20 ----Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань91. Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего44635,6 9 ---1400,6--2000037113,7 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год1400,6---1400,6-------- строительство2021 год103043235------2000037113,7 13 ----92. Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего65640,5 9 ---1490-3072658246,3 11 , 14 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год1490---1490-------- строительство2020 год1312,6564150,5-----3072658246,3 11 , 14 -----Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара93. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего372902 9 -1321038507000198552254412,1 5 10622 11 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год17060-132103850--------- реконструкция2019 год9486,66355842---7000198552254412,1 5 10622 11 -----94. Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего379475 9 --6618618 4 1400200000171457237100,3 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2018 год8018--6618618 4 1400------- строительство2021 год7282371457-----200000171457237100,3 13 ----Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов95. Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего102367 9 ---50154990 4 59810 12 43214,7 11 , 14 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год4990---50154990 4 ------- строительство2020 год1756,597377-----59810 12 43214,7 11 , 14 -----Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург96. Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области2013 год1431116000116000-----------Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск97. Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего8000 9 ---2612,72600 4 , 6 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год0 9 ---2612,72600 4 , 6 -------98. Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего4625,9 9 ---5208 5 1380 4 -15000 14 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год4625,2---5208 5 1380 4 ------- строительство0 17 ------15000 14 - 17 ----Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск99. Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего1830380---380-------- в том числе проектные и изыскательские работы2016 год380---380--------Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов100. Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего58000 9 ---69506950 4 , 6 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год0 9 ---69506950 4 , 6 -------Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень101. Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего390050 9 ---500--------- в том числе проектные и изыскательские работы2016 год50 9 ---500--------102. Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего2011100,3 9 385927,9-150012183-26568 12 817933,4 11 , 14 -400000450000400000355739 в том числе: приобретение2013 год11200385927,9385927,9----------- проектные и изыскательские работы2019 год19433,4--150012183-26568 12 17933,4 11 ----- реконструкция2024 год152001605739------800000 14 - 17 400000450000400000355739Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва103. Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего73412,373412,3----------- в том числе строительство2013 год186273412,373412,3-----------104 Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего12364,8 9 6064,2610061005000-5000 12 4990 11 , 14 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2020 год200,6---5000-5000 12 4990 11 , 14 ----- строительство532312164,26064,261006100---------Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь105. Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры2013 год1575,53000030000-----------106. Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово2013 год52240004000------------107. Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск2013 год52672007200-----------108. Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль2013 год627,714542,214542,2-----------Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород109. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего464526,5 9 8220-157246,5206730 3 295652,8 4 , 6 77910 5 ------ в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год15736,58220-7516,5--------- реконструкция2018 год7201448790--149730206730 3 295652,8 4 , 6 77910 5 ------Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь110. Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь2013 год3825,3198126198126-----------Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк111. Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе2013 год6658341386,5341386,5-----------Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов112. Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего310000 9 310000--15003500 6 5000 12 5000 14 - 17 ---- в том числе: приобретение2013 год5842,4310000310000------------ проектные и изыскательские работы2019 год- 14 ---15003500 6 5000 12 5000 14 -----Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь113. Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего80000------17200 14 ----- в том числе проектные и изыскательские работы2020 год0------17200 14 -----Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль114. Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего800027980,2------1550025738,5 13 , 20 ---- в том числе проектные и изыскательские работы2020 год27980,2------1550025738,5 13 , 20 ----Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск115. Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего1465550--200080008000 4 , 6 1000010000 11 , 14 946711518148--- в том числе: проектные и изыскательские работы2019 год691---200080008000 4 , 6 1000010000 11 , 14 ----- строительство2021 год89441464859------500000 14 946711518148---Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург116. Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего5901230,2 9 1246725,11481762,115500001522350,7 3 801640,1 4 , 6 461112 12 459659,5 11 ----- в том числе строительство2019 год32516,25901230,21246725,11481762,115500001522350,7 3 801640,1 4 , 6 461112 12 459659,5 11 -----Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград117. Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего1704573,6------17805,5 14 , 18 26951832026,1353450250000224341 в том числе проектные и изыскательские работы2020 год44756,5------17805,5 14 , 18 26951---- строительство2024 год158081659817,1--------832026,1353450250000224341Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа118. Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего1009597,2 9 -2200010780 2 ---263228,2860607,5 13 72940--- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год22000-2200010780 2 ---------- строительство2021 год12716,8987597,2------263228,2860607,5 13 72940---Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир119. Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего686994,5 9 ---400015000 6 198087,3 5 518008,2 11 , 14 343764,9 13 ---- проектные и изыскательские работы2018 год16900---400015000 6 12900 5 ------ строительство2020 год6864670287,4-----185187,3518008,2 11 , 14 343764,9 13 ----Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань120. Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего1537801,4793188,4-525090468287,4 3 -------- в том числе строительство2016 год14412,81537801,4793188,4-525090468287,4 3 --------Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск121. Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего22700------9900 14 12800---- проектные и изыскательские работы2020 год22700------9900 14 12800----Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске122. Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего437740,5 9 ---20008141,6 4 , 6 200000318128,4 11 226049,2 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год10000---20008141,6 4 , 6 ------- строительство2021 год3960,7427740,5-----200000318128,4 11 226049,2 13 , 20 ----Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск123. Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего1297693 9 -24000---260622,1845244,1 11 976457,2 13 , 20 ---- в том числе:

проектные и изыскательские работы2014 год24000-24000---------- строительство2021 год12489,591273693-----260622,1845244,1 11 976457,2 13 , 20 ----124. Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего869456 9 ---20008000 6 250000349850,4 11 361062,5 13 484499--- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год10000---20008000 6 ------- строительство2021 год4573,8859456-----250000349850,4 11 361062,5 13 484499---Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск125. Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего------1070014500 11 , 14 ----- в том числе: проектные и изыскательские работы2020 год------1070014500 11 , 14 -----Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск126. Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск1696043,1------13683,3 14 , 17 19561,8 21 987145353233107657214763 проектные и изыскательские работы2020 год33245,1------13683, 14 , 17 19561,8 20 ---- строительство2024 год104001662798--------987145353233107657214763Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан127. Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего20804369------3600 14 4369 13 , 20 ---- в том числе проектные и изыскательские работы2020 год4369------3600 14 4369 13 , 20 -----Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный128. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего11900------49007000---- в том числе проектные и изыскательские работы2020 год260011900------49007000----Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар129. Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего1323771,3550000216317,3380200187496,1 3 -------- в том числе: строительство2016 год19316,71323771,3550000216317,3380200187496,1 3 --------Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома130. Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома2015 год308,213260--13260----------Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары131. Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего36802145 9 --2145793792,9 4 , 6 ------- в том числе проектные и изыскательские работы2017 год2145 9 --2145793792,9 4 , 6 -------Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита132. Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край2014 год776,744400-44400----------133. Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края2015 год790,275056--75056---------134. Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего159890 9 --219868021,1 3 156057,5 4 , 6 86420,4 5 , 12 ------ в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год2892--21981764,1 3 -------- строительство2018 год1995,6156998---66257156057,5 4 , 6 86420,4 5 , 12 ------Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда135. Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего32819--230730512------- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год2307--2307--------- строительство2016 год484,0630512---30512--------136. Строительство здания Кадуйского районного суда - всего31994--230730512-------- в том числе: проектные и изыскательские работы2015 год2307--2307--------- строительство2016 год484,0629687---30512--------137. Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего333607,8 9 ---7251,37251,3 4 200000304419,8 11 , 14 131233,3 13 , 20 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год7251,3---7251,37251,3 4 ------- строительство2020 год5719,2326356,5-----200000304419,8 11 , 14 131233,3 13 , 20 -----138. Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего6809068090----------- в том числе: проектные и изыскательские работы2013 год34403440----------- реконструкция2013 год11206465064650-----------139. Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего6798067980----------- в том числе: проектные и изыскательские работы2013 год47604760---------- строительство2013 год10006322063220-----------Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул140. Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего383656,9 9 -18444058842176,777209108712 12 46851,7 11 , 14 51704---- в том числе: приобретение2014 год4943,7184440-184440---------- проектные и изыскательские работы2016 год8060,7--58842176,7-------- реконструкция2021 год5793,36191155,9----77209108712 12 46851,7 11 , 14 51704----Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 15 141. Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего1404887,4 9 ---316737223 6 550796819366,9 11 , 14 811297,7 13 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год37500---316737223 6 ------- строительство2021 год144531367387,4-----550796819366,9 11 , 14 811297,7 13 ----Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь142. Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего375645,1 9 ---930814764 6 196786 12 315797,6 11 , 14 144583,5 13 , 20 150988,7--- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год24072---930814764 6 ------- строительство2021 год2177351573,1-----196786 12 315797,6 11 , 14 144583,5 13 , 20 150988,7---Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань143. Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа2017 год14260,91562000----1562000-------Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск144. Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего11023------11023 14 ----- в том числе проектные и изыскательские работы2019 год11023------11023 14 -----Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород145. Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего1495000-------95000496700903300-- в том числе: проектные и изыскательские работы2020 год95000-------95000---- реконструкция с элементами реставрации2022 год5757,71400000-------- 17 496700903300--Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь146. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего2906656435569640291048781850290 в том числе: проектные и изыскательские работы202143556--------43556--- строительство2024201762863100---------9640291048781850290Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск147. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, -1781767--------4000500000600000641767 в том числе: проектные и изыскательские2021 год40000--------40000--- строительство2024 год147681741767---------500000600000641767148. Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов 19 17050941,1--------1970995,54383081,654303345266530 Итого82714706 10 55819205732498,6 1 5783944 2 7060082 3 8686640,3 4 9942496,9 5 13693717,8 11 9559215,9 13 , 17 6602800830610083061008306100 в том числе: проектные и изыскательские работы1581574,5 10 90326,8404282,6 1 173554,3 2 271065,8 3 231460,8 4 122618,7 5 201559,8 11 219542,7133556--- публичный технологический и ценовой аудит122,5------122,5----- строительство, реконструкция, приобретение64082067,9 10 5491593,25328216 1 5610389,7 2 6789016,2 3 8455179,5 4 9819878,2 5 13492035,5 11 9339673,24498248,53923018,428757663039570 Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов17050941,1--------1970995,54383081,654303345266530 __________________ 1 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в размере 70826,3 тыс. рублей. 2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в размере 398827 тыс. рублей: на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в размере 267888,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в размере 2275,2 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в размере 60000 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 1670,1 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 1384,1 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в размере 48112,7 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - в размере 10780 тыс. рублей. Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей; строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей; строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в размере 2967 тыс. рублей. 3 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.: на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в размере 8800 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в размере 14,7 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в размере 49751 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в размере 605,5 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 10 тыс. рублей; на строительство здания Курского областного суда - в размере 500,7 тыс. рублей; на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в размере 1767,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в размере 149730 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в размере 51839,1 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в размере 16202,7 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в размере 153124,6 тыс. рублей; на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в размере 10627,4 тыс. рублей; на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в размере 483 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в размере 20000 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в размере 1070 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в размере 10242,1 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в размере 360719,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в размере 248764,4 тыс. рублей. 4 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в размере 2495 тыс. рублей; на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,9 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Московского областного суда - в размере 9763,5 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в размере 2600 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в размере 1380 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в размере 6950 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в размере 3176 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в размере 35522,6 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в размере 8000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в размере 7251,3 тыс. рублей; на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в размере 70433,7 тыс. рублей; на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в размере 821,5 тыс. рублей; на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в размере 10355,7 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в размере 801640,1 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в размере 367864,9 тыс. рублей; на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в размере 2989 тыс. рублей; на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в размере 780 тыс. рублей; на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в размере 1650 тыс. рублей; на строительство здания Кропоткинского городского суда - в размере 1273,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в размере 1806,2 тыс. рублей; на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в размере 792,9 тыс. рублей; на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в размере 3576,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в размере 66832 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в размере 53592,8 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в размере 5600 тыс. рублей; на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литеры A, A1, - в размере 618 тыс. рублей; на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в размере 4990 тыс. рублей; на строительство здания Ульяновского областного суда - в размере 95785,3 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в размере 65316,5 тыс. рублей; на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в размере 141,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в размере 58443,6 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в размере 1773,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в размере 406273,8 тыс. рублей; на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 869,8 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в размере 77663,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в размере 1483,3 тыс. рублей; на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в размере 1268,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в размере 136190,9 тыс. рублей; на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в размере 5940 тыс. рублей. 5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в размере 1683196,9 тыс. рублей: на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в размере 1996 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в размере 79,8 тыс. рублей; на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в размере 7000 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в размере 145776 тыс. рублей; на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в размере 198117 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в размере 371605,2 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в размере 27516,7 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в размере 104122,1 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в размере 660,6 тыс. рублей; на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в размере 2810,6 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в размере 514449,5 тыс. рублей; на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в размере 12900 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 31984,4 тыс. рублей; на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в размере 16690,5 тыс. рублей; на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в размере 77910 тыс. рублей; на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в размере 36903,1 тыс. рублей; на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в размере 86420,4 тыс. рублей; на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в размере 46255 тыс. рублей. 6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них: Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей; Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей; строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей; строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей; реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей; строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей; реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей; строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей. 7 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них: строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей. 8 В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. № 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Эти изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда. 9 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований. 10 В соответствии с параметрами федерального бюджета. 11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 201 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе: строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей; дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей; строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей; реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей; строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей; строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда, г. Оренбург, - 36952,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей; реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей; реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей; строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей; строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей; строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей; реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей; строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей. 12 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей; дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей; реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей; строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей; строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей; строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей. 13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году, в размере, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе: 26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск"; 28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда"; 191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир"; 3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская"; 187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда"; 13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи"; 13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11"; 115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области"; 161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области"; 44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда"; 75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков"; 48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров"; 13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия"; 6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия"; 91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда"; 77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда"; 6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда"; 10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2"; 310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда"; 209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа"; 99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова"; 249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда"; 45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217"; 65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литеры А, А1"; 96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва"; 134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения"; 168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда"; 548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская"; 314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области"; 111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда"; 3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск"; 37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки"; 41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда"; 3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан"; 103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда"; 32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда"; 336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145". 14 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них: строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей; дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей; строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей; строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов. - 5000 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей; реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей; строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей; строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей; строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей; строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей; строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей; строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей; реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей; строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей; строительство здания для размещения Промышленного районного суда, г. Оренбург, - 2798,8 тыс. рублей; строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда, г. Саратов, - 347,1 тыс. рублей; строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей; реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей; строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей; реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей; строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей; комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей; реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей. 15 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. № 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд. 16 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет. 17 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам: строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей; дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей. 18 Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей. 19 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении № 9 к указанной Программе. 20 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них: строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей; строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873, 2 тыс. рублей; строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс. рублей; строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей; реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085, 8 тыс. рублей; строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей; строительство здания Ленинского районного суда, г. Киров, - 99727 тыс. рублей; строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.; строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей; дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей; строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей; строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей; строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" ПЕРЕЧЕНЬ строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по судебно-экспертным учреждениям Министерства юстиции Российской Федерации Наименование объекта, регион строительстваСрок ввода в действиеМощность (кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)2013 - 2020 годы - всегов том числе2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации1. Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 (объект культурного наследия федерального значения), - всего4695326832,3325554,68518,2276131,5 1 214845,74 3 -------- в том числе: проектные и изыскательские работы2014 год-34072,825554,68518,2---------- реконструкция2016 год4695292759,53--276131,5 1 214845,74 3 --------2. Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, строение 2, - всего2206,87189,353921797,3 2 1159,3--------- в том числе проектные и изыскательские работы2015 год-7189,353921797,3 2 1159,3---------3. Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, строение 1, - всего1100,1468455,35223,91741,361222,357814 3 -------- в том числе: проектные и изыскательские работы2014 год-6965,25223,91741,3---------- реконструкция2016 год1100,1461490,1--61222,3 1 57814 3 --------Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации4. Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Хабаровск2017 год1578,6137807,4---137857,6137807,4 5 -------Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации5. Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург2018 год1609,50----80132 8 125000 8 ------Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации6. Приобретение встроенных нежилых помещений для федерального бюджетного учреждения Пермской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь2018 год1911,60----80580 8 76960 8 ------Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации7. Приобретение и реконструкция нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, - всего2018 год702,80----65015 8 65015 8 ------ в том числе приобретение2018 год702,80----65015 8 65015 8 ------Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации8. Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Читинской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Чита, ул. Бутина, д. 17, - всего682,5190019001900 4 ---------- в том числе проектные и изыскательские работы2014 год682,5190019001900 4 ----------Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации9. Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего1812154884,12---102070,12400051997,7 9 -49014,6---- в том числе: приобретение2016 год1661,5102070,12---102070,12-------- проектные и изыскательские работы2018 год-3800----40003800 9 ------ реконструкция2021 год181249014-----48197,7 10 -49014,6----Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации10. Реконструкция с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград, - всего2018 год988,40,0-----2831,93 10 ------ в том числе проектные и изыскательские работы2018 год0,0-----2831,93 10 ------Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации11. Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград2019 год266,111387-----11387 10 11387 11 -----Федеральное бюджетное учреждение Алтайская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации12. Приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул2020 год933,639251-----39310 10 -39251----Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации13. Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань2019 год956,946261------46261-----Федеральное бюджетное учреждение Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации14. Реконструкция здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов, - всего10300-----1512,47 10 ------ в том числе проектные и изыскательские работы2019 год-0,0-----1512,47 10 ------ Итого1446068,838070,513956,8 2 338513,1 1 512587,5 3 367534,4 5 374014,1 9 57648 11 88265,6---- в том числе: проектные и изыскательские работы58471,738070,513956,8 2 1159,3 1 -40008144,4 9 ------ строительство, реконструкция, приобретение1387597,1--337353,8 1 512587,5 3 363534,4 5 365869,7 8 57648 11 88265,6---- ______________________ 1 С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей. 2 С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в размере 1159,3 тыс. рублей. 3 С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в размере 142539,7 тыс. рублей. 4 Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в размере 1900 тыс. рублей. 5 С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в размере 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и перераспределенных на прочие нужды в размере - 189831,7 тыс. рублей. 6 С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам в размере - 2030 тыс. рублей. 7 С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды. 8 Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в размере 225727 тыс. рублей, в том числе: на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург; на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь; на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск. 9 С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в размере 3800 тыс. рублей. 10 Бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет, в том числе: на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (125000 тыс. рублей); на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь (76960 тыс. рублей); на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск (65015 тыс. рублей); на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск (48197,7 тыс. рублей); на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград (2831,93 тыс. рублей); на приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград (11387 тыс. рублей); на приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул (39310 тыс. рублей); на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов (1512,47 тыс. рублей). 11 Бюджетные ассигнования в размере 11387 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, доведены в 2019 году. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" ПЕРЕЧЕНЬ строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Федеральной службе судебных приставов Наименование объекта, регион строительстваСрок ввода в действиеМощность (кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)2013 - 2020 годы - всегов том числе2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре1. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут2016 год 1 220637582,3 5 50000 2 67490,137952,3 3 ---------Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике2. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, г. Грозный, 2-я очередь2015 год4008,78177269,558891,9104283,614094---------Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея3. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, г. Майкоп2014 год3598121415,478762,742652,7----------Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)4. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего-234019,1--65009668882720,679006,541021,534505,1---- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год-4700--6500 3 4700 4 -------- строительство4100229319,1 8 ---9198882720,6 3, 4 79006,5 3, 4 41021,5 3, 4 34505,1 4 ----Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу5. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего198580,13150315090429155842,1109869,5---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год-3150---3150 3 3150------- строительство2021 год 9 3700195430,1 6 -----90429 3 155842,1 3 , 4 109869,5 4 Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия6. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего-74020,8 5 ------5510,474020,8---- в том числе: проектные и изыскательские работы2020 год-4556,6------5510,4 3 4556,6 3 , 4 ---- строительство2569,269464,2 8 -------69464,2----Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай7. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, - всего79706,9---67034,6 4 -------- в том числе: проектные и изыскательские работы2014 год-3325,9-3325,9---------- строительство2016 год186076381--63542,4 3 67034,6 4 --------Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области8. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск, - всего-3555,1---2535,771350116828,9------ в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год-2535,7---2535,7-------- строительство2018 год 1 21501019,4----71350 3 116828,9 3 , 4 ------Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия9. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск, - всего-62932,5-793081261,3121154,88385043051,3797,7----- в том числе: проектные и изыскательские работы2014 год-7930-7930---------- строительство2018 год 1 5734,755002,5 7 --81261,3 3 121154,8 3 83850 3 43051,3 3 797,7 3 , 4 -----Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю10. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел г. Сочи2015 год55056087,4-28043,7 2 28043,7 3 ---------Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике11. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего207181,4----600065900100475,9107249,2---- в том числе: проектные и изыскательские работы2017 год-5900----6000 3 5900 4 ------ строительство2021 год 9 4414,5201281,4 6 -----60000 3 100475,9 3 , 4 107249,2 4 ----Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия12. Строительство административного здания Сунженского районного отдела судебных приставов, Республика Ингушетия, сельское поселение Орджоникидзевское2013 год577,6530003,430003,4-----------13. Строительство административного здания Малгобекского районного отдела судебных приставов, Республика Ингушетия, г. Малгобек2013 год577,6526233,326233,3-----------Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике14. Пристройка административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик2013 год54325612,425612,4-----------15. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, г. Нальчик, - всего63874,9--141863134,127245,7------- в том числе: проектные и изыскательские работы2016 год-1418--1418 3 677,2 4 -------- строительство2017 год1393,762456,9---62456,927245,7-------Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области16. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, г. Арзамас2013 год1051,6924876,324876,3-----------Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области17. Приобретение административного здания для Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области, г. Астрахань2019 год2218,90------77082,7 3 ----- Итого:1929243,7294380253726232811,7353697,2 4 274316,3395215,7380730,3325644,6 4 ---- в том числе: проектные и изыскательские работы33516,2-11255,9791811062,9 4 915059005510,44556,6 4 ---- строительство, реконструкция, приобретение1895727,5294380242470,1224893,7342634,3 3 265166,3389315,7375219,9321088 4 ---- _____________________ 1 Год указан с учетом фактической реализации объектов капитального строительства, по которым принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию. 2 Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 и 2014 годах. 3 Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет: за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей; за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей; за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей; за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета"); на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета"); на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета"); на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей; за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей; на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей; за 2020 год в размере 402,8 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия. 4 Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате: в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей; в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел; в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей; в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей; в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу. 5 С учетом проектных и изыскательских работ в размере 5100 тыс. рублей и работ по корректировке проектно-сметной документации в размере 1500 тыс. руб., выполненных в 2012 году и в 2016 году за счет текущего финансирования ФССП России соответственно. Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 72926,6 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды". 6 В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" увеличена ставка налога на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 г., по следующим объектам капитального строительства: на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 177,4 тыс. рублей; на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 1281,4 тыс. рублей. 7 Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 63689,5 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды". 8 Без учета финансирования в рамках государственной программы "Юстиция" по объектам: "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск" в размере 47480 тыс. рублей; "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Уде" в размере 116804,8 тыс. рублей. 9 Технический срок ввода объекта в эксплуатацию с учетом сроков оформления разрешительной документации (без выделения дополнительного финансирования). ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)2013 - 2020 годы - всегоВ том числе2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год Всего по Программе109093,55 1 100009454,89354,28 1 11725,25 1 12999,2 1 12342,68 1 15773,28 1 11701,66 1 , 4 6602,88306,18306,18306,1 в том числе: капитальные вложения (бюджетные инвестиции)89731,03 1 6544,686610,936955,23 1 8563,78 1 9916,58 1 11006,92 1 14414 1 9973,13 1 , 4 6602,88306,18306,18306,1 прочие нужды19362,52 1 3455,322843,872399,053161,483082,581335,761359,28 1 1728,53----I. Обеспечение доступности и открытости правосудия (прочие нужды) Всего8116,081577,471627,28865,141671,611525,88302,7282,7263,3---- Информатизация судебной системы8103,981577,471615,18865,141671,611525,88302,7282,7263,3---- информатизация Конституционного Суда Российской Федерации37,0737,07------------ информатизация Верховного Суда Российской Федерации211,5921,8426,5920,5425,8226,626,626,637---- информатизация Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации340,2340,2----------- Информатизация Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации7515,121178,361588,59844,61645,791499,28276,1256,1226,3---- Создание мобильного офиса судьи (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации)12,1-12,1----------II. Создание необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности Всего91462,36 1 6971,996393,927097,51 1 8558,69 1 10074,93 1 11308,39 1 14766,83 1 10545,04 1 , 4 6602,88306,18306,18306,1 Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)86090,02 1 5914,376000,186355,26 1 7926,37 1 9328,49 1 10711,73 1 14132,1 1 9973,13 1 , 4 6602,88306,18306,18306,1 в том числе: здания Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации3241,33241,3----------- здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации79473,41 1 2340,625732,5 1 5783,94 2 7060,08 1 8686,649942,5 1 13693,72 1 , 3 9559,22 1 , 4 6602,88306,18306,18306,1 здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации1446,07 1 38,0713,96338,51 1 512,59 1 367,53 1 374,01 1 57,6588,27---- здания Федеральной службы судебных приставов1929,24294,38253,73232,81353,7 1 274,32395,22 1 380,73325,64 1 ---- обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)3076,46 1 362,63364,03523,68 1 523,77 1 523,58259,6262,95 1 , 3 259,6---- Высший Арбитражный Суд258,6258,6----------- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации2817,59 1 104,03363,81523,68523,77523,58 1 259,6262,95 1 , 3 259,6---- Верховный Суд Российской Федерации0, 2696-0,2210,0486--------- Оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)2295,88694,9929,71218,62108,55222,86337,06371,78312,31----III. Информатизация Федеральной и государственных судебно-экспертных службы судебных приставов учреждений Министерства юстиции Российской Федерации (прочие нужды) Всего2225,78307,85313,04288,11316,21264,93198,04200,49337,1---- Информатизация государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)862,21137,7151,4136,6130,36120,14626262---- информатизация Федеральной службы судебных приставов1363,57 2 170,15161,64151,51185,85144,79136,04138,49275,1----IV. Приобретение жилья, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Всего7287,951141,311120,541103,471178,751133,45533,55523,26 1 556,22---- Верховный Суд Российской Федерации545,8913,0137,583547,2785,2589,7589,7573,86109,42---- в том числе: судьи (капитальные вложения)84,3113,0111,8412,2715,4115,8915,89------ работники аппарата суда (прочие нужды)461,58-25,74353569,8473,8673,8673,86109,42---- судьи (прочие нужды)----------- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации484,3484,3----------- в том числе: судьи (капитальные вложения)92,792,7----------- работники аппаратов судов (прочие нужды)205205----------- приобретение специализированного жилого фонда (капитальные вложения)186,6186,6----------- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации-6257,766441082,961056,21093,51043,7443,8449,4 1 446,8---- в том числе: судьи федеральных судов (капитальные вложения)3059,2338430,7587,7572572,2279,3281,9 1 ----- мировые судьи50---50-------- приобретение специализированного жилого фонда (капитальные вложения)168,2-168,2---------- работники аппаратов судов (прочие нужды)2321,06230408,06392,5395,5395,5164,5167,5167,5---- работники Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов (прочие нужды)3807676767676------- судьи федеральных арбитражных судов и федеральных судов общей юрисдикции (прочие нужды)279,3-------279,3----V. Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы (прочие нужды) Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы1,381,38----------- _______________________ 1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей. 2 Без учета не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований на сумму 2 млн. рублей, возвращенных в федеральный бюджет. 3 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет. 4 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам: дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, -55658 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" ОБЪЕМЫ финансирования федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)2013 - 2020 годы - всего2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год Всего по Программе109093,55 1 100009454,79 1 9354,28 1 11725,25 1 12999,19 1 12342,68 1 15773,28 1 11701,66 1 , 3 6602,88306,18306,18306,1 из них: Конституционный Суд Российской Федерации37,0737,07----------- Верховный Суд Российской Федерации757,7634,8564,467,86111,07116,35116,35100,46146,42---- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации4324,44324,4----------- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации96075,98 1 4267,018779,968208,37 1 10323,14 1 11753,210922 1 14662,17 1 , 2 10491,92 1 , 3 6602,88306,18306,18306,1 Минэкономразвития России1,381,38----------- Минюст России4604,15870,76195,07693,73 1 751,5 1 710,53 1 773,07 1 491,43 1 462,58---- ФССП России3292,81464,53415,37384,32539,55 1 419,11 1 531,26 1 519,22 1 600,74 1 ---- Государственные капитальные вложения - всего89731,03 1 6544,686610,93 1 6955,23 1 8563,78 1 9916,58 1 11006,92 1 14414 1 9973,136602,88306,18306,18306,1 из них: Верховный Суд Российской Федерации84,3113,0111,8412,2715,4115,8915,89------ Высший Арбитражный Суд Российской Федерации3520,63520,6----------- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации82750,82678,626331,46371,64 1 7682,08 1 9258,84 1 10221,8 1 13975,62 1 , 2 9559,22 1 , 3 6602,88306,18306,18306,1 Минюст России1446,0738,0713,96338,51 1 512,59 1 367,53 1 374,01 1 57,65 1 88,27---- ФССП России1929,24294,38253,73232,81353,7 1 274,32 1 395,22 1 380,73 1 325,64 1 ---- Прочие нужды - всего19362,52 1 3455,322843,872399,053161,48 1 3082,611335,761359,28 1 1728,53---- из них: Конституционный Суд Российской Федерации37,0737,07----------- Верховный Суд Российской Федерации673,4521,8452,5655,5995,66100,46100,46100,46146,42---- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации803,8803,8----------- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации13325,171588,392448,561836,732641,06 1 2494,36700,2686,55 1 , 2 932,7---- Минэкономразвития России1,381,38----------- Минюст России3158,08832,69181,11355,22238,91343399,06433,78374,31---- ФССП России1363,57170,15161,64151,51185,85144,79136,04138,49275,1---- _____________________ 1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в размере 338513,1 тыс. рублей. 2 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет. 3 Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам: дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей; строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей; реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей; строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, -55658 тыс. рублей; приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей; строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей; приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" МЕТОДИКА оценки эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" 1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей по направлениям Программы. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле: где: E - эффективность реализации Программы (процентов); I ф1 и I ф2 - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы; I п1 и I п2 - значения целевых индикаторов, утвержденные Программой. 2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по различным ее направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Программы за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей Программы. Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям оценивается как степень фактического достижения целевых показателей Программы по формуле: где: Е 1 - эффективность реализации Программы (процентов); I ф3 и I ф4 - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы; I п3 и I п4 - значения показателей, утвержденные Программой. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" МЕТОДИКА детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" 1. Настоящая методика разработана для определения требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества (далее соответственно - укрупненные инвестиционные проекты, объекты), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа), и предназначена для обоснования порядка строительства, реконструкции, приобретения конкретных объектов в рамках Программы. 2. Детализация укрупненных инвестиционных проектов Программы осуществляется исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей реализации Программы. 3. Для распределения объема государственных капитальных вложений, выделенных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, в отношении каждого укрупненного инвестиционного проекта утверждается распределение средств федерального бюджета. 4. Включение в укрупненный инвестиционный проект проектов по строительству, реконструкции, приобретению новых объектов не допускается в случае уменьшения объемов финансирования объектов, реализация которых не завершена. Инвестиционные проекты, в рамках которых предусмотрены мероприятия по приобретению и последующей реконструкции (в том числе с элементами реставрации) объектов, не подлежат включению в укрупненные инвестиционные проекты. 5. Государственный заказчик Программы при проведении детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы по каждому объекту проверяет наличие следующих документов: а) паспорт инвестиционного проекта по форме, утвержденной в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации; б) обоснование экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений; в) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения"; г) задания на проектирование объекта капитального строительства по форме, утвержденной в установленном порядке Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок в соответствии с подпунктом "л" пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы"; е) отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимости, проведенной в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценке деятельности в Российской Федерации". 6. Реализация укрупненных инвестиционных проектов осуществляется после их детализации, которая осуществляется путем одновременного или поочередного определения государственным заказчиком конкретных объектов, подлежащих строительству, реконструкции, приобретению в рамках таких укрупненных инвестиционных проектов. Соответствующие предложения в виде проекта ведомственного акта с приложением обосновывающих документов, указанных в пункте 5 настоящей методики, направляются в Министерство экономического развития Российской Федерации. По результатам согласования с Министерством экономического развития Российской Федерации материалов по детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы государственный заказчик Программы представляет их на согласование в Министерство финансов Российской Федерации. Согласованные с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации материалы по детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы являются основанием для утверждения государственным заказчиком Программы соответствующего ведомственного акта и начала финансирования строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества.". ____________